DAVA: İtirazın İptali (Ticari Satımdan Kaynaklanan) DAVA TARİHİ: 04/11/2020 KARAR TARİHİ: 28/02/2023 DAVA:Davacı vekili Mahkememize sunduğu 04/11/2020 havale tarihli ve aynı tarihte harçlandırdığı dava dilekçesinde özetle; davacı şirket ile davalı şirket arasında --------- kapsamında sözleşme konusu işlerin imalat, montajının malzeme ve işçilik anahtar teslim uygulama işlerinin davacı şirket tarafından teknik şartnameye uygun tam ve eksiksiz olarak yapılması ve çalışır vaziyette teslim edilmesine ilişkin olarak alt yüklenici sözleşmesi imzalandığını, işlerin ------ yataklı -----------ekipmanları ------yüzme havuzu inceleme teknik işler olduğunu, sözleşme ve zeyilmame ile taraflarca, davacı şirket tarafından yapılacak işin bedelinin toplamda------olarak kararlaştırıldığını, sözleşmede bahse geçen işlerin, sözleşmeye ek teknik şartname de belirtildiği ve taraflarca kararlaştırıldığı...
T.C. İstanbul Anadolu 9. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ ESAS NO: 2020/503 Esas KARAR NO: 2023/177 DAVA: İtirazın İptali (Ticari Satımdan Kaynaklanan) DAVA TARİHİ: 04/11/2020 KARAR TARİHİ: 28/02/2023
DAVA:Davacı vekili Mahkememize sunduğu 04/11/2020 havale tarihli ve aynı tarihte harçlandırdığı dava dilekçesinde özetle; davacı şirket ile davalı şirket arasında --------- kapsamında sözleşme konusu işlerin imalat, montajının malzeme ve işçilik anahtar teslim uygulama işlerinin davacı şirket tarafından teknik şartnameye uygun tam ve eksiksiz olarak yapılması ve çalışır vaziyette teslim edilmesine ilişkin olarak alt yüklenici sözleşmesi imzalandığını, işlerin ------ yataklı -----------ekipmanları ------yüzme havuzu inceleme teknik işler olduğunu, sözleşme ve zeyilmame ile taraflarca, davacı şirket tarafından yapılacak işin bedelinin toplamda------olarak kararlaştırıldığını, sözleşmede bahse geçen işlerin, sözleşmeye ek teknik şartname de belirtildiği ve taraflarca kararlaştırıldığı şekilde davacı şirket tarafından tam ve eksiksiz olarak ve çalışır vaziyette ------- tarihinde davalı şirkete teslim edildiğini, teslimatın taraflarca tutanak altına alındığını, davalı tarafça açık ve kapalı yüzme havuzlarındaki ---- derinliğinin ------- düşürülmesinin talep edildiğini, her iki havuzda da davacı şirkete ek işler yaptırıldığını, bu işlerin bedelinin ---- tuttuğunu, davalı tarafça yapılan imalatların bir kısmının ödendiğini, ancak ----cari hesap alacağının ödenmediğini, imzalanan sözleşmenin eleman sevki başlıklı -------uyarınca, davacı şirket personelinin ekstradan yaptığı konaklama, yemek, ulaşım, yurtdışı giriş çıkış harçları, elektrik su doğalgaz faturaları ve bunun gibi ödemeleri için davacı şirket tarafından karşılanan ------ davalı şirket tarafından sözleşme uyarınca ödenmesi gerektiğini, yine tutanakların geç gelmesi, davacı şirkete şantiye alanına gönderilen yapıştırıcıların kullanılması nedeniyle yapıştırıcı tedarikinin gecikmesi, grevden dolayı açık havuza kum basılamaması, ------ boşaltılması sebeplerinden dolayı meydana gelen iş kaybı bedeli olan 3.500 TL'nin ayrıca davacı şirkete ödenmesi gerektiğini, açık ve kapalı havuzun ------uygun hale getirilmesinin davacı şirketten ayrıca ve sonradan talep edildiğini, talebin gerçekleşmesi için 17.12.2019 tarihli bir ----- davalıya iletildiğini,------- bedeli olan ---- bedelin ödenmesi halinde işbu talebin yerine getirilebileceğinin davalıya bildirildiğini, belirtilen ödemelerin yapılmaması nedeniyle taraflarınca davalı şirkete hitaben düzenlenen ----- tarihli ihtarnamesi ile davacı şirkete taraflar arasındaki sözleşmeye uygun yapılan, teslim edilen işlerin bedelinden kalan bakiye ----- ile belirtilen harcamalar ve iş kaybı bedeli olarak toplamı---- ödenmesinin iptal edildiğini, davalı tarafça ----- tarihli ihtarname ile cevap verildiğini ve ihtamamede her ne kadar taraflarca işin ------kapsamında uygun olması gerektiğinin kararlaştırdığı iddia edilmiş ise de imzalanan sözleşme ve zeyilnamede kesinlikle böyle ...