Mahkememizde görülmekte olan Alacak (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan) davasının yapılan açık yargılaması sonunda, GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: Davacı vekili .... Asliye Hukuk Mahkemesine sunduğu dava dilekçesinde özetle; ...Bankası A.Ş ... Bölge Müdürlüğü tarafından ... tarihinde ihalesi yapılan Serik, Belek, Belkıs, Boğazkent, Çandır, Kadriye, Karadayı, Taşağıl, Yukarı Kocayatak (Antalya) Grup İçmesuyu İnşaatı İşi için ... Müh. İnş. Ve Tic. Ltd. Şti. ...Adi Ortaklığı ile ... Bankası A.Ş arasında ... tarihli eser sözleşmesi imzalandığını, İller Bankası A.Ş tarafından ...tarihinde yer teslimi yapılmış olup sözleşmeye göre işin teslim tarihi ... olduğunu, taahhüdün yerine getirilmesi için gerekli olan tüm hazırlıkların yapıldığını, sözleşmeler imzalanarak işin yapımına başlanıldığını, işin yapımına sırasında suyun alınacağı Karabük kaynağından su verilmesini engellemek amacıyla Karabük Köyü Tüzel...
T.C. ANTALYA 4. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ ESAS NO : 2018/262 KARAR NO : 2019/91 DAVA : Alacak (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan) DAVA TARİHİ : 27/04/2018 KARAR TARİHİ: 14/02/2019 Mahkememizde görülmekte olan Alacak (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan) davasının yapılan açık yargılaması sonunda, GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: Davacı vekili .... Asliye Hukuk Mahkemesine sunduğu dava dilekçesinde özetle; ...Bankası A.Ş ... Bölge Müdürlüğü tarafından ... tarihinde ihalesi yapılan Serik, Belek, Belkıs, Boğazkent, Çandır, Kadriye, Karadayı, Taşağıl, Yukarı Kocayatak (Antalya) Grup İçmesuyu İnşaatı İşi için ... Müh. İnş. Ve Tic. Ltd. Şti. ...Adi Ortaklığı ile ... Bankası A.Ş arasında ... tarihli eser sözleşmesi imzalandığını, İller Bankası A.Ş tarafından ...tarihinde yer teslimi yapılmış olup sözleşmeye göre işin teslim tarihi ... olduğunu, taahhüdün yerine getirilmesi için gerekli olan tüm hazırlıkların yapıldığını, sözleşmeler imzalanarak işin yapımına başlanıldığını, işin yapımına sırasında suyun alınacağı Karabük kaynağından su verilmesini engellemek amacıyla Karabük Köyü Tüzel kişiliği tarafından ... İdare Mahkemesinin ...E. numaralı dosyasında dava açıldığını ve mahkemece ... tarihinde yürütmenin durdurulması kararı verildiğini, bu karar üzerine ... Bankası A.Ş ... tarihli yazısı ile inşaat faaliyetlerinin durdurulmasına, çelik boruların şantiye mahalline getirildiğini de göz önüne alarak ihzarat hakedişinin yapılmasına karar verildiğini, yine ... Köyü Tüzel Kişiliği tarafından Serik, Belek, Belkıs, Boğazkent, Çandır, Kadriye, Karadayı, Taşağıl, Yukarı Kocayatak (Antalya) Grup İçmesuyu İnşaatı İşinin ihalesinin iptali amacıyla .... İdare Mahkemesinin ...E. ...K. numaralı dosyasında dava açıldığını, yürütmenin durdurulmasına ... tarihinde de davanın kabulü ile ihalenin iptaline karar verildiğini, yerel mahkemece verilen karar Danıştay 13. Dairesi 2013/2534E. Numaralı dosyasında onandığı ve kesinleştiğini, davalı ile yapılan ... tarihli sözleşmeden sonra ve bu sözleşmeye güvenerek ... İnşaat Sanayi Ticaret ve Turizm A.Ş - ... Müh. İnş. ve Tic. Ltd. Şti. Adi ortaklığı ile ... Çelik Boru San. A.Ş - ... Boru Mak. San. ve Tic. A.Ş iş ortaklığı arasında Serik, Belek, Belkıs, Boğazkent, Çandır, Kadriye, Karadayı, Taşağıl, Yukarı Kocayatak (Antalya) Grup İçmesuyu İnşaatı Yapım İşi kapsamında kullanılacak çelik boruların satın alınmasına ilişkin sözleşme imzalandığını, ... Çelik Boru San. A.Ş - ...Boru Mak. San. ve Tic. A.Ş iş ortaklığı tarafından 1.540.271,53USD talepli dava açıldığını,davanın derdest olduğunu, ihalenin iptal olması ve kararın da onanarak kesinleşmesi sebebiyle ... tarihinde Tasfiye Kabul Tutanağı düzenlendiği ve ...tarihinde stok sahalarında tespit edilen ve ihzarat hakkedişine konu olan 4032,00 metre uzunluktaki 336 adet boru ... Genel Müdürlüğü yetkililerine teslim edildiğini, davalı idare tarafından ... tarih ...E... sayılı yazı ile (Ek-5) tasfiye kesin hesabının hazırlandığını ve imza için ... tarihinde bölge müdürlüğüne gelinmesini istendiğini, ... ta...