Mahkememizde görülmekte olan Tazminat (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan) davasının yapılan açık yargılaması sonunda; GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: DAVA: Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; ... ili ... ilçesinde yer alan "...-... Yolu Km:10+700-17+642,23g/ 18+368,08i-21+55 Ve ... Arası Kk550-05 Km :31+000-43+000Arası (Üstyapı İyileştirme) Kesimlerinin Yapım İşi" için Karayolları Genel Müdürlüğünün açtığı ihaleyi dava dışı ... ... ... Ortaklığı kazanarak, taraflar arasında bu işin yapımını konu alan sözleşme imzalanmış, akabinde de 27/10/2017 tarihinde bu işin T-2 Tünelinin Çıkış Tarafının (... Yönü) Yapım işi için ... ... ... Ortaklığı ile davalı ...Ş. Arasında yapılan yüklenici sözleşmesi ile iş davalı ...a verilmiş olduğunu yine aynı işin yapımı için, davalı ... AŞ. ile davacı ...Ş. arasında 05.01.2018 tarihinde 131,750,000,00TL bedelli, Taşeron Sözleşmesi imzalanarak işin ... Yapı İnşaat...
T.C. İSTANBUL 10. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ
ESAS NO:2018/1133 Esas KARAR NO:2025/43
DAVA:Tazminat (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan) DAVA TARİHİ:04/12/2018 KARAR TARİHİ:15/01/2025
Mahkememizde görülmekte olan Tazminat (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan) davasının yapılan açık yargılaması sonunda; GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: DAVA: Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; ... ili ... ilçesinde yer alan "...-... Yolu Km:10+700-17+642,23g/ 18+368,08i-21+55 Ve ... Arası Kk550-05 Km :31+000-43+000Arası (Üstyapı İyileştirme) Kesimlerinin Yapım İşi" için Karayolları Genel Müdürlüğünün açtığı ihaleyi dava dışı ... ... ... Ortaklığı kazanarak, taraflar arasında bu işin yapımını konu alan sözleşme imzalanmış, akabinde de 27/10/2017 tarihinde bu işin T-2 Tünelinin Çıkış Tarafının (... Yönü) Yapım işi için ... ... ... Ortaklığı ile davalı ...Ş. Arasında yapılan yüklenici sözleşmesi ile iş davalı ...a verilmiş olduğunu yine aynı işin yapımı için, davalı ... AŞ. ile davacı ...Ş. arasında 05.01.2018 tarihinde 131,750,000,00TL bedelli, Taşeron Sözleşmesi imzalanarak işin ... Yapı İnşaat tarafından yapılacağı hususunda anlaşmaya varılmış olduğunu Yapılan sözleşmeye göre işin teslim süresi, portal işleri hariç 24 ay olduğunu, imzalanan Taşeron Sözleşmesine dayalı 09/01/2018 tarihinde yer teslimi yapılmış, çalışan teknik ve idari personelin kalacakları yapılar inşa edilmiş akabinde de tünel inşaatına, dolgu ve kazı çalışmalarına başlanmış olup yer tesliminden çok kısa bir süre, bir hafta on gün sonra, davalı şirket davacı çeşitli bahanelerle kusur bulma çabalarına girmiş ve 18 Ocak 2018de önce bir e-posta ile peşine de 22 Ocak 2018 tarihli .... Noterliği ... yevmiye nolu ihtarnameyi göndererek, yetersiz makine parkı nedeniyle işlerin çok yavaş gittiğini. bahane ederek , iş programında gecikmelere meydan vermemek için makine, ekip ve ekipmanın 7 günü geçmemek kaydıyla hazır edilmesini aksi tadirde ana sözleşmenin 11.1 ve 13. Maddesi gereğince sözleşmenin feshi dahil) gerekli yaptırımların uygulanacağı yönünde bir ihtarname ile kendine haklı fesih sebepleri yaratmaya çalışmış ve yine aynı noterliğin 26 Şubat 2018 tarih, ... yevmiye nolu ihtarnamesiyle müvekkil ile aralarında mevcut Taşeron Sözleşmesini feshettiğini bildirmiş olduğunu Fesih İhbarnamesine karşı davacı tarafından .... Noterliği ... yevmiye nolu ve 12 Mart 2018 tarihli İhtarname ile Söz konusu 05.01.2018 tarihli Taşeron sözleşmesinin 7. Maddesi İş Süresini düzenlemekte olduğunu buna göre yer tesliminden 5 gün sonra işe başlanacak ve portal kazı ve desteklemesi hariç 24 ay içerisinde iş tamamlanacağını Biz sözleşmede belirtilen süreler içerisinde sözleşmeden doğan yükümlülüklerimizi yerine getirdiklerini ve size sözleşmede öngörülen süreden önce işin bitireceğimizi de karşılıklı görüşmelerimizde ve mail ile defaatle belirttiklerini ancak firmanızın yüklenici sözleşmesi yaptığı üstyüklenici ... ... ... Ortaklığı tarafından, ( aranızda tamamen bizim dışımızda mevcut sebeplerle) bu işi bırakmanızın istendiği ve sizin ...