Yukarıda ilk derece mahkemesi ve dosya numarası yazılı hükme karşı istinaf kanun yoluna başvurulması üzerine dosya incelendi. DAVA: Birleştirilen Ankara 9.Asliye Ticaret Mahkemesi 2005/9 Esas 2005/110 Karar: Davacı ... Kooperatifi, davalı yüklenici ... İnşaat Sanayi ve Tic.Ltd.Şti. arasında düzenlenen Ankara 29.Noterliğinin 16.03.1998 tarih ve 4605 yevmiye numaralı kat karşılığı inşaat sözleşmesi, aynı noterliğin 09.02.1999 gün ve 2679 yevmiye numaralı ek sözleşme, yine aynı noterliğin 26.07.1999 gün ve 12123 yevmiye numaralı ek sözleşme ve Altındağ 5.Noterliğinin 05.06.2002 gün ve 11051 yevmiye numaralı ek sözleşmesi gereği yüklenicinin yükümlendiği işleri %75 oranında ifa ettiğini, işin süresinde tamamlanmaması nedeniyle ceza-i şart ödemesi gerektiğini, ayrıca mahrum olduğu kira gelirinin bulunduğunu ileri sürerek, 1.250.000TL kira kaybı ile 1.250.000TL ceza-i şart bedelinin...
T.C. ANKARA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 17. HUKUK DAİRESİ 2024/659 - 2024/1112 T.C. ANKARA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 17. HUKUK DAİRESİ
ESAS NO : 2024/659 KARAR NO : 2024/1112
T Ü R K M İ L L E T İ A D I N A K A R A R
BAŞKAN : ... (...) ÜYE : ... (...) ÜYE : ... (...) KATİP : ... (...) İNCELENEN KARARIN MAHKEMESİ : ANKARA 4. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ DAVA TARİHİ : 13/11/2007 KARAR TARİHİ : 17/02/2023 NUMARASI : 2007/633 Esas - 2023/142 Karar DAVACI VEKİLİ : DAVALI : DAVANIN KONUSU : Tazminat
Yukarıda ilk derece mahkemesi ve dosya numarası yazılı hükme karşı istinaf kanun yoluna başvurulması üzerine dosya incelendi. DAVA: Birleştirilen Ankara 9.Asliye Ticaret Mahkemesi 2005/9 Esas 2005/110 Karar: Davacı ... Kooperatifi, davalı yüklenici ... İnşaat Sanayi ve Tic.Ltd.Şti. arasında düzenlenen Ankara 29.Noterliğinin 16.03.1998 tarih ve 4605 yevmiye numaralı kat karşılığı inşaat sözleşmesi, aynı noterliğin 09.02.1999 gün ve 2679 yevmiye numaralı ek sözleşme, yine aynı noterliğin 26.07.1999 gün ve 12123 yevmiye numaralı ek sözleşme ve Altındağ 5.Noterliğinin 05.06.2002 gün ve 11051 yevmiye numaralı ek sözleşmesi gereği yüklenicinin yükümlendiği işleri %75 oranında ifa ettiğini, işin süresinde tamamlanmaması nedeniyle ceza-i şart ödemesi gerektiğini, ayrıca mahrum olduğu kira gelirinin bulunduğunu ileri sürerek, 1.250.000TL kira kaybı ile 1.250.000TL ceza-i şart bedelinin taşınmazların teslim tarihinden itibaren işleyen kısa vadeli krediler için uygulanan avans faiziyle birlikte tahsilini istemiştir. Birleştirilen Ankara 8.Asliye Ticaret Mahkemesi 2003/635 Esas 2005/23 Karar: Davacı ..., davalı arsa maliki S.S.... Konut Yapı Kooperatifi ile davalı yüklenici ... İnş.San. ve Tic.Ltd.Şti. arasında düzenlenen Ankara 29.Noterliğinin 16.03.1998 tarih ve 4605 yevmiye numaralı kat karşılığı inşaat sözleşmesi, aynı noterliğin 09.02.1999 gün ve 2679 yevmiye numaralı ek sözleşme, yine aynı noterliğin 26.07.1999 gün ve 12123 yevmiye numaralı ek sözleşme ve Altındağ 5.Noterliğinin 05.06.2002 gün ve 11051 yevmiye numaralı ek sözleşmesi gereği yükleniciye bırakılan ... parsel sayılı taşınmazdaki eski 207 yeni 208 numaralı bağımsız bölümü Yenimahalle 5.Noterliğinin 02.06.2000 günlü ve 7293 yevmiye numaralı satış vaadi sözleşmesi ile temlik aldığını, taşınmaz tapu kaydının noter ihtarnamesine rağmen tarafına devredilmediğini ileri sürerek, bağımsız bölümün adına tescilini veya 10.000TL bedelin davalılardan tahsilini istemiştir. Birleştirilen Ankara 11.Asliye Ticaret Mahkemesi 2003/861 Esas 2005/304 Karar: Davacı ..., davalı arsa maliki S.S.... KYK ile davalı yüklenici ... İnş.San. ve Tic.Ltd.Şti. arasında düzenlenen Ankara 29.Noterliğinin 16.03.1998 tarih ve 4605 yevmiye numaralı kat karşılığı inşaat sözleşmesi, aynı noterliğin 09.02.1999 gün ve 2679 yevmiye numaralı ek sözleşme, yine aynı noterliğin 26.07.1999 gün ve 12123 yevmiye numaralı ek sözleşme ve Altındağ 5.Noterliğinin 05.06.2002 gün ve 11051 yevmiye numaralı ek sözleşmesi gereği yükleniciye bırakılan ... parsel...