DAVA : Alacak (Hizmet Sözleşmesinden Kaynaklanan), Alacak (Ticari Satımdan Kaynaklanan) DAVA TARİHİ : 16/12/2020 BİRLEŞEN ...1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ'NİN 2021/253 E. SAYILI DOSYASI BAKIMINDAN; DAVACI : ... DAVALILAR : ... DAVA : Alacak (Hizmet Sözleşmesinden Kaynaklanan) DAVA TARİHİ : 14/04/2021 KARAR TARİHİ : 20/09/2022 GEREKÇELİ KARARIN YAZILDIĞI TARİH : 22/09/2022 Mahkememizde görülmekte olan Alacak (Hizmet Sözleşmesinden Kaynaklanan), Alacak (Ticari Satımdan Kaynaklanan) davasının yapılan açık yargılaması sonunda, GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: MAHKEMEMİZ İŞ BU 2020/645 E. SAYILI DOSYASINDA: Davacı vekili, dava dilekçesinde özetle; İktisadi devlet teşekkülü ve tacir olan müvekkili ...Kurumuna bağlı ...Gazi Fişek Fabrikası Müdürlüğünün 20.000 Adet 7,62 mm tahta sandık kontrplaklı alım işine ait ihalenin 29.06.2018 tarihli ihale onayına istinaden 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3...
T.C. ...2. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ Esas-Karar No: 2020/645 Esas - 2022/563 TÜRK MİLLETİ ADINA YARGILAMA YETKİSİNİ KULLANAN
T.C. ANKARA 2. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ GEREKÇELİ KARAR
ESAS NO : 2020/645 Esas KARAR NO : 2022/563
HAKİM ... KATİP :....
DAVACI ....
DAVALILAR : ... DAVA : Alacak (Hizmet Sözleşmesinden Kaynaklanan), Alacak (Ticari Satımdan Kaynaklanan) DAVA TARİHİ : 16/12/2020
BİRLEŞEN ...1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ'NİN 2021/253 E. SAYILI DOSYASI BAKIMINDAN;
DAVACI : ...
DAVALILAR : ... DAVA : Alacak (Hizmet Sözleşmesinden Kaynaklanan) DAVA TARİHİ : 14/04/2021 KARAR TARİHİ : 20/09/2022 GEREKÇELİ KARARIN YAZILDIĞI TARİH : 22/09/2022
Mahkememizde görülmekte olan Alacak (Hizmet Sözleşmesinden Kaynaklanan), Alacak (Ticari Satımdan Kaynaklanan) davasının yapılan açık yargılaması sonunda,
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: MAHKEMEMİZ İŞ BU 2020/645 E. SAYILI DOSYASINDA: Davacı vekili, dava dilekçesinde özetle; İktisadi devlet teşekkülü ve tacir olan müvekkili ...Kurumuna bağlı ...Gazi Fişek Fabrikası Müdürlüğünün 20.000 Adet 7,62 mm tahta sandık kontrplaklı alım işine ait ihalenin 29.06.2018 tarihli ihale onayına istinaden 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 maddesinin (g) bendi esasları dahilinde Makina Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma ve İhale Yönetmeliğine (...Genel Müdürlüğünün 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (g) Bendi Kapsamında Yapacağı Mal ve Hizmet Alımları hakkında Yönetmelik) göre 26 Temmuz 2018 tarihinde Açık İhale Usulüne göre ihale edildiği, ihale sonucunda; İhale konusu mal alımı işinin ekonomik açıdan en avantajlı firma olan ... Mühendislik Yapı Turz. San. ve Tic, Ltd. Şti. - ... Güleşen Seray Mühendislik İş Ortaklığına 16.08.2018 tarih ve 1571 numaralı sözleşme ile sipariş edildiği, sözleşme hükümleri gereğince 4.000 adetlik 30 (otuz) Takvim günü olan partiler halinde olmak üzere 5 (beş) partide 13.01.2019 tarihine kadar 20.000 adet 7,62 mm Tahta Sandık teslim edilmesi gerekirken en son teslimatı 04.01.2019 tarihinde olmak üzere toplamda 9.504 adet tahta sandık teslimatının gerçekleştiği, yüklenici firmanın 18.03.2019 tarihli dilekçesi ile 7161 Sayılı Torba Yasanın 32. maddesi ile 05.01.2019 tarihli 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa geçici 4. maddesi hükümleri doğrultusunda Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde oluşturulan komisyonun uygun görüşü ile geri kalan malın son teslim tarihinin 13.07.2019 tarihine kadar uzatıldığının 11.06.2019 tarih ve 1193 numaralı MKF Gazi Fişek Fabrikası Müdürlüğünün yazısı ile yüklenici firmaya tebliğ edildiği, yüklenici firmanın bu tarihe kadar da her hangi bir teslimatta bulunmadığı, sözleşme konusu malın uzatılan teslim süresinin dolmasını müteakip 17.07.2019 tarih ve 1457 sayılı uyarının ...Gazi Fişek Fabrikası Müdürlüğü'nün yazısı ile "20 gün içinde geri kalan 10.496 adet 7,62 mm Tahta Sandığın teslimatı yapılmadığı takdirde bu işe ait Sözleşmenin 26. maddesinde belirtildiği üzere Gecikme ihtarına rağmen teslimatta gecikmenin devam etmesi halinde id...