DAVA : İtirazın İptali (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan) DAVA TARİHİ : 30/03/2021 KARAR TARİHİ : 11/10/2022 Mahkememizde görülmekte olan İtirazın İptali (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan) davasının yapılan açık yargılaması sonunda, GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: Davacı vekilinin 30/03/2021 tarihli dava dilekçesinde özetle, Borçlu/ davalı yan ile vekil eden arasında 08.10.2020 tarihli sözleşme ile ..." kapsamında; ... İşleri Yapılması (baza Katları) (her türlü malzeme, sarf malzeme temini, boya, ankraj temin, iskele temin-kurulum-söküm, aksesuarlar, her türlü nakliye, yatay düşey taşıma, vinç, montaj, işçilik dahil) İşlerinin SÖZLEŞME ekinde verilen proje, birim fiyat tarif, teknik şartname doğrultusunda, (birim fiyat cetvellerinde ve analizlerde belirtilen) malzeme/genel giderler ve işçilik: dahil olarak. İlgili kanun. mevzuat ve yönetmeliklere göre, çevreye. kişilere herhangi bir zarar vermeyecek...
T.C. İSTANBUL 5. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ
ESAS NO : 2021/227 Esas KARAR NO : 2022/638
DAVA : İtirazın İptali (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan) DAVA TARİHİ : 30/03/2021 KARAR TARİHİ : 11/10/2022
Mahkememizde görülmekte olan İtirazın İptali (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan) davasının yapılan açık yargılaması sonunda, GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: Davacı vekilinin 30/03/2021 tarihli dava dilekçesinde özetle, Borçlu/ davalı yan ile vekil eden arasında 08.10.2020 tarihli sözleşme ile ..." kapsamında; ... İşleri Yapılması (baza Katları) (her türlü malzeme, sarf malzeme temini, boya, ankraj temin, iskele temin-kurulum-söküm, aksesuarlar, her türlü nakliye, yatay düşey taşıma, vinç, montaj, işçilik dahil) İşlerinin SÖZLEŞME ekinde verilen proje, birim fiyat tarif, teknik şartname doğrultusunda, (birim fiyat cetvellerinde ve analizlerde belirtilen) malzeme/genel giderler ve işçilik: dahil olarak. İlgili kanun. mevzuat ve yönetmeliklere göre, çevreye. kişilere herhangi bir zarar vermeyecek şekilde planlanması ve yürütülmesini ve tüm bu isler süresince gerekli iş emniyeti, çevre temizliği tedbirlerinin vs. her türlü tedbirin alınmasını işi konusunda sözleşme tanzim edildiğini, İş bu sözleşme kapsamında; borçlu/ davalı yanın iş programını sözleşmenin 10.1 maddesine göre iş programını tarafımıza teslim etmesi gerekmekte iken iş programını müvekkil şirkete 12 gün geç teslim ettiğini, 08/10/2020 tarihli sözleşmenin 10. 3 maddesinde; Alt Yüklenici detaylı iş programına göre yürüteceği iş için gerekli belli başlı malzemelerin sipariş ve şantiyeye geliş zamanlarını belirlemek suretiyle bir malzeme temin programı hazırlayacak ve yer tesliminden itibaren en geç 5 (beş) takvim günü içinde onaylanmak üzere yüklenici e verecektir. amir hükmüne yer verildiğini, sözleşmeye göre yapım metodunun hazırlanması konusunda 14 gün gecikme yasanmasına neden olduğunu, 08/10/2020 tarihli sözleşmenin 10. 4 maddesinde;Alt Yüklenici, Yüklenici' eyer teslim tarihinden itibaren en geç 5 (beş) takvim günü içinde şirketine ait" Organizasyon Şeması"nı verecektir. amir hükmüne yer verildiğini, anılan hükümler nedeniyle davalı/borçlu yana tarafımızdan ... 6. Noterliğinin ... tarih ve ... yevmiye nolu ihtarnamesi gönderilmiş ve sözleşmeye göre hesaplanan gecikme cezası talep edildiğini, devamında bu ihtarname dikkate alınarak davalı / borçlu yana 10/11/2020 tarihli ... nolu 12.000,00 TL bedelli , ... nolu 14.000,00 TL bedelli , ... nolu 14.000,00 TL bedelli Faturalar gönderildiğini, fatura bedeli davalı borçlu yan tarafından red edildiğini, bunun üzerine tarafımızdan ... 13. İcra dairesi... e. Sayılı dosyasında ilamsız takibe geçilmiş ve borçlu yan bu ödeme emrine vekil vasıtası ile itiraz ettiğini, devamında dosya ticari davalarda arabuluculuk zorunlu olması sebebi ile arabuluculuk görüşmeleri de tanzim edildiğini, davalı borçlunun borca itiraz ettiğini, arabuluculuk sürecinde anlaşılamaması nedeniyle iş bu davanın ikamesi zorunlu hale geldiğini, bu nedenlerle ... 13. İcra Müdürlüğü ... e.sayılı tak...