DAVA : İtirazın İptali (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan) DAVA TARİHİ : 17/10/2017 KARAR TARİHİ : 10/01/2023 GEREKÇELİ KARAR TARİHİ : 16/01/2023 Mahkememizde görülmekte olan davanın yapılan açık yargılaması sonunda, GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; taraflar arasında yapılan anlaşma gereği davalının ....nolu parselde kuracağı Güneş Enerjisi Santrali Projesi için HNH, KÖK, DM, Kamulaştırma Projeleri Yapımı ve Statik Projeleri Yapımı İşi için anlaşma sağlandığını, davalının müvekkilinin belirlediği bedeli kabul ettiğini, işin teslim edilmesine rağmen eksik ödeme yapılması üzerine bakiye borcun ödenmesi için davalı tarafa ... yevmiye nolu ihtarnamesi ile dava konusu faturanın gönderildiğini, buna rağmen ödenmeyen borcun tahsili amacıyla başlatılan Ankara ...İcra Dairesi'nin ... esas sayılı takibine davalının haksız itirazı sonucu takibin durduğunu iddia ederek...
T.C. ANKARA 3. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ TÜRK MİLLETİ ADINA T.C. ANKARA 3. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ GEREKÇELİ KARAR
ESAS NO : 2022/417 Esas KARAR NO : 2023/12
DAVA : İtirazın İptali (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan) DAVA TARİHİ : 17/10/2017 KARAR TARİHİ : 10/01/2023 GEREKÇELİ KARAR TARİHİ : 16/01/2023
Mahkememizde görülmekte olan davanın yapılan açık yargılaması sonunda, GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; taraflar arasında yapılan anlaşma gereği davalının ....nolu parselde kuracağı Güneş Enerjisi Santrali Projesi için HNH, KÖK, DM, Kamulaştırma Projeleri Yapımı ve Statik Projeleri Yapımı İşi için anlaşma sağlandığını, davalının müvekkilinin belirlediği bedeli kabul ettiğini, işin teslim edilmesine rağmen eksik ödeme yapılması üzerine bakiye borcun ödenmesi için davalı tarafa ... yevmiye nolu ihtarnamesi ile dava konusu faturanın gönderildiğini, buna rağmen ödenmeyen borcun tahsili amacıyla başlatılan Ankara ...İcra Dairesi'nin ... esas sayılı takibine davalının haksız itirazı sonucu takibin durduğunu iddia ederek takibe vaki itirazın iptali ile alacağın %20sinden az olmamak üzere icra inkar tazminatının davalıdan tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir. Davalı vekili cevap dilekçesinde özetle; 2018 yılı Ocak başı itibariyle yürürlüğe girecek olan Lisanssız Elektrik Üretiminde Uygulanacak Dağıtım Bedelleri Tarifesi gereğince daha az kar elde edileceğinden bahisle 2017 yılı sonu gelmeden işlemlerin ve inşaatın tamamlanarak dağıtım şirketine başvuru yapılması gerektiğinden taraflarca kamulaştırma projesi için 30.000,00 TL + KDV, Statik Proje için 12.000,00 TL + KDV olarak sözlü şekilde anlaşıldığını, daha sonra yazılı metne döküleceğinin kararlaştırıldığını, anlaşma çerçevesinde davalı şirketin 03.08.2017 tarihinde 30.000,00 TL + KDV olan kamulaştırma proje bedelinin %60ı olan 18.000,00 TL ile statik proje bedelinin %70i olan 8.400,00 TLyi davacı şirkete ödediğini, ayrıca tarafların projelerin danışmanlığı vs. için 69.000 USD tutarında mutabık kaldıklarını, bu süreç içerisinde davacının 2 hafta geçmesine rağmen işlemlere başlamadığını ve anlaşmaya aykırı olarak 2. statik proje bedeli için 10.000,00 TL + KDV bedelini fazladan fiyat olarak çıkardığını, daha sonra davacı ile yapılan görüşmelerde hizmetin verilmeyeceğinin bildirildiğini ve anlaşma gereğince süresi içerisinde projenin teslim edilmediğini, çıkartılan bedelin de piyasanın üzerinde olduğunu, statik projelerin 25/09/2017 tarihinde süresinden sonra gönderildiğini, davacı tarafın avans olarak aldığı bedellerin faturasını da kesmediğini, usulüne uygun düzenlenmiş kamulaştırma bedeline yönelik fatura olmadığından KDVsinin ödenmediğini, teslim alınan kamulaştırma bedelinin 18/10/2017 tarihinde 12.000,00 TL olarak bakiyesinin ödendiğini, sonuç olarak davalı şirket tarafından 38.400,00 TL ödeme yapıldığını, davacı tarafından yerine getirilen tek edimin kamulaştırma projesi olup bunun da bedelinin fazlasıyla ödenmiş olduğunu, statik projeler ile ilgili olar...