Yukarıda açık kimliği yazılı taraflar arasında mahkememizde görülen davanın yapılan açık yargılaması sonunda; GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: DAVA: Davacı vekili, dava dilekçesinde özetle; davacı şirketin Yönetim Kurulunun 11.02.2021 tarih ve 04/108 sayılı kararı ile davalı/yüklenici ...'e ihale edilen ... İhale Kayıt Numaralı İzmir İli, 3. Bölge Çevre İlçe ve Bağlı Mahallelerde Su Sondaj Kuyusu İnşaatı işinin sözleşmesi 09.03.2021 tarihinde imzalandığını, İzmir İli, 3. Bölge Çevre İlçe ve Bağlı Mahallelerde Su Sondaj Kuyusu İnşaatı işine ilişkin sözleşmenin İş Programı başlıklı 12. Maddesinde; Yüklenici, iş programını yer tesliminin yapıldığı tarihten itibaren on beş gün içinde, sözleşme bedeli üzerinden imalatların niteliği, teknik özelliği ve yapım süreleri de göz önünde bulundurulmak suretiyle, gün bazında yapılması gereken iş tutarlarını hesaplayarak, ödeneklerin yıllara göre dağılım esasları...
T.C. İZMİR 2. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ
ESAS NO : 2021/968 Esas KARAR NO : 2022/752 DAVA : Alacak (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan) DAVA TARİHİ : 20/12/2021 KARAR TARİHİ : 03/11/2022 GEREKÇELİ KARARIN YAZILMA TARİHİ : 12/12/2022
Yukarıda açık kimliği yazılı taraflar arasında mahkememizde görülen davanın yapılan açık yargılaması sonunda; GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: DAVA: Davacı vekili, dava dilekçesinde özetle; davacı şirketin Yönetim Kurulunun 11.02.2021 tarih ve 04/108 sayılı kararı ile davalı/yüklenici ...'e ihale edilen ... İhale Kayıt Numaralı İzmir İli, 3. Bölge Çevre İlçe ve Bağlı Mahallelerde Su Sondaj Kuyusu İnşaatı işinin sözleşmesi 09.03.2021 tarihinde imzalandığını, İzmir İli, 3. Bölge Çevre İlçe ve Bağlı Mahallelerde Su Sondaj Kuyusu İnşaatı işine ilişkin sözleşmenin İş Programı başlıklı 12. Maddesinde; Yüklenici, iş programını yer tesliminin yapıldığı tarihten itibaren on beş gün içinde, sözleşme bedeli üzerinden imalatların niteliği, teknik özelliği ve yapım süreleri de göz önünde bulundurulmak suretiyle, gün bazında yapılması gereken iş tutarlarını hesaplayarak, ödeneklerin yıllara göre dağılım esasları ile varsa işin kısımları ile bitirme tarihlerini de dikkate alarak İdarece verilen örneklere uygun olarak hazırlar. Bu programda ayrıca; iş kalemleri, aylık imalat ve iş miktarları, (ihzarat ödemesi öngörülen işlerde ihrazatı) yıllık ödenek dilimleri ve bunların aylara dağılımını gösterilir ve iş programı en az dört nüsha hazırlanarak onaylanmak üzere İdareye teslim edilir. hükmü yer aldığını, aynı sözleşmenin 12.3 madde hükmü ile de iş programının hazırlanması ve uygulanması ile ilgili diğer hususlarda Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümlerinin uygulanacağının öngörüldüğünü, Yapım İşleri Genel artnamesinin ilişkin 17-(1) maddesinde ise; Yüklenici, yer tesliminin yapıldığı tarihten itibaren on beş gün içinde, İdarece verilen örneklere, sözleşmedeki ödeme şartlarına ve imalatların niteliği, teknik özelliği ve yapım sürelerine uygun bir iş programı hazırlayarak, onaylanmak üzere İdareye teslim edecektir. Süresinde teslim edilen iş programının İdarece uygun bulunmaması halinde uygun bulunmama gerekçeleri yükleniciye bildirilerek, bir defaya mahsus olmak üzere beş gün süre verilir. Belirtilen süreler içerisinde iş programının sunulmaması veya teslim edilen iş programının İdarece uygun bulunmaması durumunda, gecikilen her gün için, işin süresinde bitirilmemesi haline ilişkin olarak sözleşmede öngörülen günlük gecikme cezasının * 10'u oranında ceza uygulanır. hükmünün yer aldığını, ayrıca sözleşmenin Gecikme Halinde Uygulanacak Cezalar ve Sözleşmenin Feshi başlıklı 25.2 madde hükmü ile, yüklenicinin sözleşmeye uygun olarak işi süresinde bitirmediği taktirde gecikilen her gün için sözleşme bedelinin 40.06 (on binde altı) oranında gecikme cezası uygulanacağının öngörüldüğünü, bahse konu iş kapsamında İdaremize iş programı sunulmadığından iş programının sunulması gereken son tarihten sonraki gün olan 02.04.2021 tarihinden başlayarak her gün içi...