DAVA : İtirazın İptali (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan) DAVA TARİHİ : 15/03/2019 KARAR TARİHİ : 17/11/2022 KARAR YAZIM TARİH : 16/12/2022 Mahkememizde görülmekte olan İtirazın İptali (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan) davasının yapılan açık yargılaması sonunda, GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; Davalı borçlu ... Mimarlık Mühendislik İnşaat San. İç ve Dış Tic. Ltd. Şti. ile dava dışı ... ve ... Apartman Malikleri arasında Bornova 4. Noterliğinin 08/01/2015 tarih ve ... yevmiye nolu düzenleme şeklinde taşınmaz satış vaadi ve arsa payı kat karşılığı inşaat sözleşmesi yapıldığını, bu sözleşme uyarınca davalının yüklenici sıfatıyla İzmir ili, Bornova ilçesi, ... ada, 3 parselde kain arsa üzerine iki bloktan ve 7'şer kattan oluşan bir bina inşaa edeceğini ve bir kısım yerlerin sözleşme gereği arsa sahipleri tarafından davalı-borçluya devredileceğini, davalının...
T.C. İZMİR 6. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ
ESAS NO : 2019/602 Esas KARAR NO : 2022/801
DAVA : İtirazın İptali (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan) DAVA TARİHİ : 15/03/2019 KARAR TARİHİ : 17/11/2022 KARAR YAZIM TARİH : 16/12/2022 Mahkememizde görülmekte olan İtirazın İptali (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan) davasının yapılan açık yargılaması sonunda, GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; Davalı borçlu ... Mimarlık Mühendislik İnşaat San. İç ve Dış Tic. Ltd. Şti. ile dava dışı ... ve ... Apartman Malikleri arasında Bornova 4. Noterliğinin 08/01/2015 tarih ve ... yevmiye nolu düzenleme şeklinde taşınmaz satış vaadi ve arsa payı kat karşılığı inşaat sözleşmesi yapıldığını, bu sözleşme uyarınca davalının yüklenici sıfatıyla İzmir ili, Bornova ilçesi, ... ada, 3 parselde kain arsa üzerine iki bloktan ve 7'şer kattan oluşan bir bina inşaa edeceğini ve bir kısım yerlerin sözleşme gereği arsa sahipleri tarafından davalı-borçluya devredileceğini, davalının kendisine düşen bu yerlerden İzmir ili, Bornova ilçesi, ... ada, 3 parsel üzerinde kain A blok ... dükkan vasfındaki taşınmazı 20/06/2017 tarihli "Düzenleme şeklinde gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi" ile dava dışı ... Cam ... Seramik İnş. Malz. San. Tic. Ltd. Şti'ne sattığını, taşınmazın dava dışı ... şirketine davalı tarafından tapu devrinin 30/12/2017 tarihinde gerçekleştiğini, sözleşmede taşınmazın yapı kullanma izninin alınmış şekilde teslim tarihi olarak 26/04/2018 tarihinin belirlendiğini ve teslimin gerçekleşmemesi halinde aylık 30.000 TL kira bedelinin ödeneceğinin kabul edildiğini, tapu devrini müteakiben dava dışı ... ile müvekkili şirket arasında bir temlikname imzalandığını ve böylece ...'in davalı ile aralarında imzaladıkları 20/06/2017 tarihli "Düzenleme şeklinde gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi"nden doğan tüm hak ve alacaklarını müvekkili şirkete devrettiğini, bilahare taşınmazın 06/04/2018 tarih, ... yevmiye no ile ... ... tarafından müvekkili şirkete devredildiğini, ancak sözleşme uyarınca teslim tarihi olan 26/04/2018 tarihi henüz gelmediği ve taşınmaz teslim edilmediği için müvekkili şirket tarafından davalıya İzmir 17.Noterliğinin 24/04/2018 tarih ... yevmiye nolu ihtarname ile teslimin artık müvekkili şirkete yapılmasının ihtar edildiğini, davalı tarafın bu ihtarnameye cevaben sözleşmeden kaynaklanan tüm edimlerin yerine getirildiğini ve taşınmazı dava dışı ...'e teslim ettiğini beyan ettiğini, müvekkili şirket tarafından davalı-borçluya Karşıyaka 2. Noterliğinin 07/01/2019 tarih ve ... yevmiye numarası ile ihtarname gönderildiğini, taşınmazın yapı kullanım izni ile birlikte teslimi ve birikmiş kira bedellerinin talep edildiğini, davalı borçlunun taşınmazı teslim etmemesi, oturma ruhsatını almamış olması, birikmiş kira bedellerini ödememesi ve müvekkili şirketi muhatap almayacağını belirten cevabı ihtarnamesi üzerine müvekkili şirket tarafından davalı hakkında İzmir 5. İcra Müdürlüğünün ... Esas sayılı dosyası ile ilamsız icra takibine girdiğini, davalının tüm do...