T.C. Ankara Batı ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ Esas-Karar No: 2022/80 Esas - 2022/1041 T.C. Ankara Batı ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ KARAR TÜRK MİLLETİ ADINA ESAS NO : 2022/80 Esas KARAR NO : 2022/1041 HAKİM : KATİP : DAVACI : VEKİLİ : DAVALI : 1- 2- VEKİLİ : DAVA : Alacak (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan) DAVA TARİHİ : 23/01/2022 KARAR TARİHİ: 08/11/2022 K. YAZIM TARİHİ: 01/12/2022 Mahkememizde görülmekte olan Alacak (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan) davasının yapılan açık yargılaması sonunda, GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ : DAVA : Davacı vekili mahkememize sunduğu dava dilekçesinde özetle ; Davalı şirket tarafından prefabrik çelik ev yapılarak müvekkili şirkete evin teslimi ile ilgili taraflar arasında 20.05.2021 tarihinde sözleşme yapıldığını, bu sözleşmeye göre davalı şirketin sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içerisinde sözleşmede belirtilen şartlara uygun olarak prefabrik...
T.C. Ankara Batı ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ Esas-Karar No: 2022/80 Esas - 2022/1041 T.C. Ankara Batı ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ KARAR TÜRK MİLLETİ ADINA
ESAS NO : 2022/80 Esas KARAR NO : 2022/1041
HAKİM : KATİP :
DAVACI : VEKİLİ : DAVALI : 1- 2- VEKİLİ :
DAVA : Alacak (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan) DAVA TARİHİ : 23/01/2022 KARAR TARİHİ: 08/11/2022 K. YAZIM TARİHİ: 01/12/2022
Mahkememizde görülmekte olan Alacak (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan) davasının yapılan açık yargılaması sonunda, GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ : DAVA : Davacı vekili mahkememize sunduğu dava dilekçesinde özetle ; Davalı şirket tarafından prefabrik çelik ev yapılarak müvekkili şirkete evin teslimi ile ilgili taraflar arasında 20.05.2021 tarihinde sözleşme yapıldığını, bu sözleşmeye göre davalı şirketin sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içerisinde sözleşmede belirtilen şartlara uygun olarak prefabrik çelik evi tamamlayıp müvekkili şirkete teslim edeceğini, tarafların, davalı şirketin yapacağı iş karşılığında müvekkili şirketin davalı şirkete sözleşmenin imzalandığı tarihte 25.000,00-TL peşin ödemesi, kalan 115.000,00-TL bedeli de iş bitimine kadar ödemesi konusunda anlaştıklarını, ayrıca iş bitimine kadar ödenecek 115.000,00-TL bedelin kısmının da 27.05.2021 tarihinde ödenmesinin kararlaştırıldığını, müvekkili şirketin sözleşme imzalanma tarihi olan 20.05.2021 tarihinde davalı şirkete 25.000,00-TL peşin ödeme yaptığını, davalı şirket sahibi olduğunu söyleyen ve sözleşmede imzası bulunan davalı ...'nun 21.05.2021 tarihinde müvekkili şirketi arayarak maddi olarak zor durumda olduğunu, peşin aldığı 25.000,00-TL'nin de inşaata başlamak için yetersiz olduğunu, bu sebeple sözleşmeye göre 27.05.2021 tarihinde yapılacak kısmi ödemenin erken yapılmasını talep ettiğini, bunun üzerine evin teslim süresinin gecikmesini istemeyen müvekkilinin 21.05.2021 tarihinde davalı şirkete 25.000,00-TL daha ödeme yaptığını, bu ödeme üzerine davalı şirketin inşaata başladığını, prefabrik çelik evin teslim edilmesi gereken 30.05.2021 tarihinde evin yapımının tamamlanmamış olup yalnızca çelik direkler konulduğunu, davacı şirket yetkililerinin davalı şirket sahibi ...'nu aradığını, ...'nun müvekkili şirket yetkililerinden evi tamamlamak için süre ve kısmi bir ödeme daha talep ettiğini, bunun üzerine müvekkili şirketin 02.06.2021 tarihinde davalı şirkete 40.000,00-TL ödeme yaptığını, yapılan ödemeden sonra inşaata devam ettiğini belirten davalı şirketin, 04.06.2021 ve 07.06.2021 tarihinde müvekkili şirketten usta ücreti, taşıma ücreti gibi çeşitli bahaneler ile 5.000,00-TL kısmi ödemeler talep ettiğini, müvekkili şirketin 04.06.2021 ve 07.06.2021 tarihinde toplam 10.000,00-TL daha ödeme yaptığını, sözleşmede anlaşılan bedelden kalan miktarın ve ayrıca 5.000,00-TL fazladan ücret ödenmesini, ancak bu şekilde evin yapımını tamamlayabileceğini söylenmesi üzerine davacının 04.10.2021 tarihinde davalı şirkete 45.000,00-TL daha ödeme yaptığını, davalı şirkete toplam 145.000,00-TL ödeme yapıldığını...