E. 2018/82 K. 2022/242

T.C. ANKARA 6. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ T.C. TÜRK MİLLETİ ADINA ANKARA GEREKÇELİ KARAR 6. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

ESAS NO : 2018/82 Esas KARAR NO : 2022/242

HAKİM : ... ... KATİP : ... ...

DAVACI : ... - ... ... VEKİLLERİ .... .... DAVALI : ... - ... VEKİLLERİ : Av. ... - Av. .......

DAVA : Alacak (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan) DAVA TARİHİ : 01/02/2018 KARAR TARİHİ : 04/04/2022 G. K.YAZILDIĞI TARİH : 14.04.2022

Mahkememizde görülmekte olan Alacak (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan) davasının yapılan açık yargılaması sonunda, GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: Davacı vekili dava dilekçesinde özetle: Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; Tarafların; -...700 KW Gücünde Güneş Enerjisi Santrali Panel Taşıyıcı Konstrüksiyon Yapım İşine ait birim fiyat türü sözleşmeyi 87.500,00 $+KDV bedelle; -İKN 2017/110585 nolu Özvatan (Kayseri) Belediyesi 990 KW Gücünde Güneş Enerjisi Santrali Panel Taşıyıcı Konstrüksiyon Yapım İşine ait birim fiyat türü sözleşmeyi 107.000,00$ + KDV bedelle 26.07.2017 tarihinde alt taşeronluk sözleşmelerini akdettiklerini ve sözleşme ile kararlaştırılan işlerin davalı tarafından yüklenildiğini, müvekkilinin üzerine düşen yükümlülüklerini yerine getirdiğini yer tesliminin gerçekleştiğini, kararlaştırılan ödemelerin sunulan cari hesap cetvelinde gösterildiği tarih ve miktarlarda ödenerek tüm yükümlülüklerin tamamlandığını, Sözleşmeye konu işlerin, Şartnameler, Sözleşmesi, Uygulama Projesi, Özel ve Genel Teknik Şartnamelere uygun şekilde tamamlanarak eksiksiz şekilde teslimi gerekirken, davalının yükümlülüklerini yerine getirmeyerek eksik yaptığını, 29.09.2017 tarih ve 2017/09.291 sayılı İhtar konulu yazı ile Çandır Belediyesi 700 KWGücünde Güneş Enerjisi Santrali Panel Taşıyıcı Konstrüksiyon Yapımı işine ait sözleşmenin 9.2 maddesi uyarınca teslim süresinin 40 gün ve teslim tarihinin 04.09.2017 olduğunun hatırlatılarak, sözleşmenin 25.2 maddesi uyarınca günlük 1.000,00 TL gecikme cezasının işlediğini, teslim tarihinden bu yana cezalı çalışılan işin üç gün içinde tamamlanarak teslim edilmesi hususunun davalıya ihtar edildiğini,

Yine 29.09.2017 tarih ve 2017/09.292 sayılı İhtar konulu yazı ile; ...Belediyesi 990 KW Gücünde Güneş Enerjisi Santrali Panel Taşıyıcı Konstrüksiyon Yapımı işine ait sözleşmenin 9.2 maddesi uyarınca teslim süresinin 60 gün ve teslim tarihinin 24.09.2017 olduğunun hatırlatılarak, sözleşmenin 25.2 maddesi uyarınca günlük 1.000,00 TL gecikme cezasının işlediği, teslim tarihinden bu yana cezalı çalışılan işin üç gün içinde tamamlanarak teslim edilmesi hususunun davalıya ihtar edildiğini, Davalı şirketin, yükümlülüklerini yerine getirmediğini, ihtar edilen hususların da gerçekleşmediğinin görüldüğünü, kamu ihalesi olan sözleşme konusu işin kamu menfaati taşıması nedeniyle müvekkilince işin tamamlanması için davalı nam ve hesabına işlerin yapılması yoluna gidildiğini, Ankara ... Noterliğinin 26.10.2017 tarh ve 18308 yevmiye sayılı ihtarname ile müvekkilince yaptırılan işler ile karşılıklarının bildirildiğini, müv...