Mahkememizde görülmekte olan Menfi Tespit (Ticari Satımdan Kaynaklanan) davasının yapılan açık yargılaması sonunda, DAVA: Davacı vekili dava dilekçesinde özetle;davalılardan ... ve Tic. Ltd Şti ile davacı şirket arasında 18.09.2014 tarihli penye pamuk iplik alım sözleşmesi imzalandığı, sözleşmeye göre davalı satıcı daha önce numuneleri davacı şirketçe kabul görmüş iplikleri sözleşme tarihi olan 18.09.2014 tarihinden başlayarak en geç 30.01.2015 tarihine kadar temin ederek teslim edeceği, sözleşmenin IV. maddesine göre davalı tarafından temin edilecek malların bedeline karşılık ve sözleşmede keşide edileceği aylara göre tutarları belirtilen 700.000,00 TL tutarlı çeklerin davacı şirketçe keşide edilerek davalı satıcıya teminat olarak verileceğinin hüküm altına alındığı, sözleşmenin bu hükmü gereğince davacı şirket tarafından çeklerin keşide edilerek davacıya çek teslim bordosuyla teminat...
T.C. İSTANBUL 13. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ
ESAS NO : 2015/1212 Esas KARAR NO : 2019/961 DAVA : Menfi Tespit (Ticari Satımdan Kaynaklanan) DAVA TARİHİ : 18/12/2015 KARAR TARİHİ : 06/12/2019
Mahkememizde görülmekte olan Menfi Tespit (Ticari Satımdan Kaynaklanan) davasının yapılan açık yargılaması sonunda, DAVA: Davacı vekili dava dilekçesinde özetle;davalılardan ... ve Tic. Ltd Şti ile davacı şirket arasında 18.09.2014 tarihli penye pamuk iplik alım sözleşmesi imzalandığı, sözleşmeye göre davalı satıcı daha önce numuneleri davacı şirketçe kabul görmüş iplikleri sözleşme tarihi olan 18.09.2014 tarihinden başlayarak en geç 30.01.2015 tarihine kadar temin ederek teslim edeceği, sözleşmenin IV. maddesine göre davalı tarafından temin edilecek malların bedeline karşılık ve sözleşmede keşide edileceği aylara göre tutarları belirtilen 700.000,00 TL tutarlı çeklerin davacı şirketçe keşide edilerek davalı satıcıya teminat olarak verileceğinin hüküm altına alındığı, sözleşmenin bu hükmü gereğince davacı şirket tarafından çeklerin keşide edilerek davacıya çek teslim bordosuyla teminat olarak teslim edildiği, davacı şirketin bu madde gereğince aşağıda banka şube ve tutarları belirtilen çeklerin davalıya muhtelif tarihlerde düzenlenen çek teslim bordoları ile teslim ettiğini, davalı satıcı; 23.10.2014 tarihli irsaliyeli fatura ile 128.747,01 TL ,01.11.2014 tarihli irsaliyeli fatura ile 45.025,73 TL , 05.11.2014 tarihli irsaliyeli fatura ile 41.312,25 TL , 07.11.2014 tarihli irsaliyeli fatura ile 40.702,06 TL, 10.11.2014 tarihli irsaliyeli fatura ile 1.962,43 TL, 25.11.2014 tarihli irsaliyeli fatura ile 572,54 TL, 20.01.2015 tarihli irsaliyeli fatura ile 16.606,02 TL, 20.01.2015 tarihli irsaliyeli fatura ile 17.212,68 TL tutarında sözleşmeye konu malları davacı şirkete teslim ettiğini, davalı ... ve Tic. Ltd Şti' nin sözleşme kapsamında 292.140,72 TL ürün tesliminde bulunduğunu, daha sonrasında ise davalı satıcı davacı şirkete göndermiş olduğunu ve ekte sunduğu 21.01.2015 tarihli yazı ile sözleşme gereği davacı şirkete teslim etmek zorunda olduğu malları süresinde teslim edemeyeceğini ifade ederek ek süre istediğini, sözleşmenin V. maddesine göre mal tesliminin süresinde yapılmaması halinde sözleşmenin kendiliğinden fesih olmuş sayılacağını ve bu durumda davalının davacıdan almış olduğu teminat çeklerini teslim etmesi gerekeceği, satıcı davalının sözleşmede yazılı yükümlülüklerini süresinde yerine getiremeyeceği yönünde emarelerin bulunması halinde sözleşme teslim tarihi beklenmeksizin alıcı tarafından derhal fesih edilebileceği hüküm altına alındığını, 18.09.2014 tarihli iplik alım sözleşmesini bu hükmü gereğince davacı şirket tarafından davalı satıcının ek süre istemine ilişkin yazısına karşılık olarak göndermiş olduğu 22.01.2015 tarihli yazıda açıkça mal teslimi için ek süre vermek gibi bir durumun söz konusu olamayacağını, sözleşmede taraflara yüklenen yükümlülüklerin bütün şartları ile yazılmış olduğu dolayısıyla taraflar arasında yapılan bu sözleşmenin fe...