Mahkememizde görülmekte olan davanın yapılan açık yargılaması sonunda, GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: Davacı vekili dilekçesinde özetle; taraflar arasında 21/05/2015 tarihinde bir sözleşme akdedildiğini, 01/05/2016 tarihinde sözleşmenin ek protokol nedeniyle revize edildiğini, sözleşme gereğince müvekkilinin davalı şirkete 50.000,00 TL'yi ödemesine karşın davalı şirketin işe başlamadığını, davalının sözleşmedeki sürelere uymaması nedeniyle sözleşmenin geriye etkili olarak feshedildiğini, fesih nedeniyle yapmış oldukları 50.000,00 TL'lik ödemelerin iadesini talep ettiklerini, sözleşmenin ifa edilmemesi nedeniyle uğramış oldukları menfi zararların şimdilik 1.000 TL'sinin iadesine karar verilmesini talep ve dava etmişlerdir. Davalı cevap dilekçesinde özetle; zamanaşımı itirazında bulunduklarını, taraflar arasında düzenlenen eser sözleşmesi gereğince müvekkili şirket tarafından harita çalışmaları...
T.C. BAKIRKÖY 7. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ
ESAS NO : 2017/363 Esas KARAR NO : 2018/665
DAVA : Alacak (Ticari Satımdan Kaynaklanan) DAVA TARİHİ : 17/04/2017 KARAR TARİHİ : 11/07/2018 KARAR YAZILMA TARİHİ : 23/07/2018 Mahkememizde görülmekte olan davanın yapılan açık yargılaması sonunda, GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: Davacı vekili dilekçesinde özetle; taraflar arasında 21/05/2015 tarihinde bir sözleşme akdedildiğini, 01/05/2016 tarihinde sözleşmenin ek protokol nedeniyle revize edildiğini, sözleşme gereğince müvekkilinin davalı şirkete 50.000,00 TL'yi ödemesine karşın davalı şirketin işe başlamadığını, davalının sözleşmedeki sürelere uymaması nedeniyle sözleşmenin geriye etkili olarak feshedildiğini, fesih nedeniyle yapmış oldukları 50.000,00 TL'lik ödemelerin iadesini talep ettiklerini, sözleşmenin ifa edilmemesi nedeniyle uğramış oldukları menfi zararların şimdilik 1.000 TL'sinin iadesine karar verilmesini talep ve dava etmişlerdir. Davalı cevap dilekçesinde özetle; zamanaşımı itirazında bulunduklarını, taraflar arasında düzenlenen eser sözleşmesi gereğince müvekkili şirket tarafından harita çalışmaları yapılarak projeleştirildiğini, projeye ilişkin davacı tarafın değişiklik talepleri gereği projenin sürekli değiştirildiğini, davacının arsa malikleriyle aralarındaki uyuşmazlık ve problemler olduğunu belirterek müvekkili şirkete yer tesliminin gerçekleştirilmediğini, bu nedenle ek protokol düzenlendiğini, müvekkili tarafından 24/11/2015 tarihinden fatura tarihine kadar olan hizmetleri karşılığında 08/06/2016 tarihli 48.380,00 TL'lik fatura tanzim edildiğini, faturanın tanziminden 2 ay ve faturaya itiraz süresi geçtikten sonra davacının sözleşmeyi feshederek müvekkili şirkete ödenen 50.000,00 TL'nin iadesini talep ettiğini, müvekkilinin eser sözleşmesinde belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmesine rağmen detay projeye yazılı onay verilmemesi ve yer tesliminin yapılmaması nedeniyle üretim aşamasına geçilemediğinden davacıya karşı ihtarname keşide edildiğini belirterek davanın reddine karar verilmesini istemiştir. Dava, taraflar arasındaki sözleşmenin davacı tarafça feshi nedeniyle ödenen paranın iadesi ve sözleşmenin ifa edilmemesi nedeniyle uğranıldığı iddia olunan menfi zararın tahsili talebine ilişkindir. Tarafların aktif ve pasif dava ehliyetleri denetlenip uyuşmazlık konuları re'sen belirlenerek taraflarca gösterilen deliller toplanmış ve konunun incelenmesinde uzmanlık gerektiren yönler olduğundan bilirkişi incelemesi yaptırılmak suretiyle dava sonuçlandırılmıştır. Bilirkişi heyeti 25/05/2018 havale tarihli raporunda; davacının davalıdan 33.748,69 TL tutarında avans bedeli iadesi alacağı olduğunu bildirmiştir. Tüm dosya kapsamına göre taraflar arasında 21/01/2016 tarihli bir eser sözleşmesi düzenlendiği, davacı işverenden kaynaklanan gecikmeler nedeniyle yer tesliminin yapılamadığından sözleşmenin eki niteliğinden 01/05/2016 tarihli ek protokol düzenlendiği sözleşme ile belirlenen 100 günlük sürenin projenin yazılı onayından sonra başlayacağı, daval...