Mahkememizde görülmekte olan Alacak (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan) davasının yapılan açık yargılaması sonunda, GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: Davacı vekili tarafından hazırlanan 08.11.2018 tarihli dava dilekçesinde; müvekkil ile davalı arasında "Döküm Alüminyum Depo Kalıbı yapımına ilişkin görüşmeler yapıldığı ve bu görüşmeler neticesinde davalı şirketin 25.12.2017 tarihli mailinde yer alan teklifi doğrultusunda 1 adet depo kalıbı döküm alüminyum yapımı hususunda 50.000-TL mukabilinde bedelin %50si peşin, %50si teslimde ödenmek üzere 45 gün teslim süreli anlaşma sağladıklarını, 25.000-TL'nin anlaşma kapsamında 16.01.2018 tarihinde müvekkil tarafından davalı şirketin banka hesabına ödendiğini, bedelin ödenmesiyle taraflar arasında sözleşmenin akdedildiği; peşinatın ödenmesini müteakip davalı şirket tarafından kalıp yapımına başlandığı (bidon ürünün bağlantı parçası ile bidon kapağı kalıplan) ve...
T.C. BAKIRKÖY 5. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ
ESAS NO : 2018/1087 Esas KARAR NO : 2020/575
DAVA : Alacak (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan) DAVA TARİHİ : 08/11/2018 KARAR TARİHİ : 19/11/2020 KARAR YAZIM TARİHİ : 08/12/2020 Mahkememizde görülmekte olan Alacak (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan) davasının yapılan açık yargılaması sonunda, GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: Davacı vekili tarafından hazırlanan 08.11.2018 tarihli dava dilekçesinde; müvekkil ile davalı arasında "Döküm Alüminyum Depo Kalıbı yapımına ilişkin görüşmeler yapıldığı ve bu görüşmeler neticesinde davalı şirketin 25.12.2017 tarihli mailinde yer alan teklifi doğrultusunda 1 adet depo kalıbı döküm alüminyum yapımı hususunda 50.000-TL mukabilinde bedelin %50si peşin, %50si teslimde ödenmek üzere 45 gün teslim süreli anlaşma sağladıklarını, 25.000-TL'nin anlaşma kapsamında 16.01.2018 tarihinde müvekkil tarafından davalı şirketin banka hesabına ödendiğini, bedelin ödenmesiyle taraflar arasında sözleşmenin akdedildiği; peşinatın ödenmesini müteakip davalı şirket tarafından kalıp yapımına başlandığı (bidon ürünün bağlantı parçası ile bidon kapağı kalıplan) ve taahhüt edilen süre içinde sözleşmeye uygun olarak kalıbın teslim edileceğinin müvekkile bildirildiğini, kalıp yapımı aşamasında davacı şirket tarafından bu iş için Bidon bağlantı plastik kalıbı için: 6.000,00 TL+ KDV = 7.080,00 TL ve Bidon Tapası plastik kalıbı için: 5.000,00 TL + KDV = 5 900,00 TL ve Bidon baskı aşamasında gerekli olan bidon bağlantı plâstik parçası baskı bedeli olarak 1.600,00 TL + KDV = 1.888,00 TL olmak üzere toplam 14868,00-TLnin sarf edildiğini; 45 gün içerisinde teslim edilmesi gereken kalıbın süresinde dâ/alı tarafından davacı şirkete teslim edilmediğini; taraflar arasında bir süre daha görüşmelerin devam ettiği; bu görüşmeler esnasında davalı şirketin imal ettiği kalıplan denemek için davacı tarafından 14.868,00TLTik ekstra masraflar yapıldığını; davalının kalıbı yapamayacağı ve teslim edemeyeceğini birkaç defa beyan ettiğini; malın teslim edihnesi gereken tarihin üzerinden 3 aya yakın süre (83 gün) geçmesine rağmen kalıbın teslim edilmemesi ve kalıbın yapılamayacağının birkaç kez sözlü olarak beyan edilmesi karşısında davacı şirketin Bakırköy ....... Noterliğinden 24.05.2018 tarih ve ....... yevmiye numarası ile ihtarname keşide ederek anlaşmayı tek taraflı ve haklı olarak feshettiğini bildirdiği ve fesih nedeniyle toplam 39.868,00-TLnin ( l6.01.2018 tarihli gönderilen 25.000.00 TL ve bidon bağlantı plastik kalıbı için sarf edilen KDV dahil 7.080,00 TL, bidon tapa plastik ka/ıbı için sarf edilen KDV dahi/ 5.900,00 Tl., bidon bağlamı parçası baskı bedeli olarak saıf edilen KDV dahil 1.888.00 TL olmak üzere) iade edilmesini istediği; söz konusu ihtarname davalı şirkete 28.05.2018 tarihinde tebliğ edilmiş olmasına rağmen bu güne kadar davacı şirkete hiçbir ödeme yapılmadığını belirterek müvekkili şirketin tek taraflı ve haklı fesih işlemi nedeniyle davalı şirketin teraerrute düştüğü toplam 39.868,00-TLnin 01.06.2018 tarihinde...