Mahkememizde görülmekte olan Alacak davasının yapılan açık yargılaması sonunda, GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; taraflar arasında 19.02.2018 tarihinde ''Web Tavanlı İK Yazılımı ve Kurumsal Web Sitesi'' sözleşmesi ardından ''Marka Danışmanlığı Hizmet Sözleşmesi'' imzalandığını, hizmet karşılığı 65.000,00-TL+KDV bedeli ücret için anlaşma sağlandığını, bu bedelin 25.000,00 TL+KDV bedelinin 19.02.2018, 20.000,00TL + KDV kısmının 01 Ağustos ve 20.000,00 TL+KDV kısmının 01 Aralık tarihinde ödenmesinin kararlaştırıldığını, bilahare 03 Mart 2018 tarihinde taraflar arasında ''Revize Web Tabanlı İK Yazılımı ve Kurumsal Web Sitesi'' sözleşmesinin uygulamaya konulduğunu, davalı firma tarafından erken teslim talep edilmesi üzerine, davalıdan ödeme planının revize edilmesi ve ek olarak 20.000,00 TL+KDV tutarında ekstra bedel ödemeleri durumunda talebin...
T.C. İZMİR 6. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ
ESAS NO : 2018/708 Esas KARAR NO : 2021/322
DAVA : Alacak DAVA TARİHİ : 31/12/2018 KARAR TARİHİ : 07/06/2021
Mahkememizde görülmekte olan Alacak davasının yapılan açık yargılaması sonunda, GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; taraflar arasında 19.02.2018 tarihinde ''Web Tavanlı İK Yazılımı ve Kurumsal Web Sitesi'' sözleşmesi ardından ''Marka Danışmanlığı Hizmet Sözleşmesi'' imzalandığını, hizmet karşılığı 65.000,00-TL+KDV bedeli ücret için anlaşma sağlandığını, bu bedelin 25.000,00 TL+KDV bedelinin 19.02.2018, 20.000,00TL + KDV kısmının 01 Ağustos ve 20.000,00 TL+KDV kısmının 01 Aralık tarihinde ödenmesinin kararlaştırıldığını, bilahare 03 Mart 2018 tarihinde taraflar arasında ''Revize Web Tabanlı İK Yazılımı ve Kurumsal Web Sitesi'' sözleşmesinin uygulamaya konulduğunu, davalı firma tarafından erken teslim talep edilmesi üzerine, davalıdan ödeme planının revize edilmesi ve ek olarak 20.000,00 TL+KDV tutarında ekstra bedel ödemeleri durumunda talebin gerçekleştirileceğinin bildirildiği, sözlü olarak mutabık kalındığını, yazılım bedelinin 85.000,00 TL+KDV şeklinde revize edildiğini, ödeme planının değiştirildiğini, fatura ve ödemelerin 3 Mart tarihli revize sözleşmeye göre yapıldığını, ayrıca "Hazırlanacak proğram/yazılımın kaynak kodu sahipliği ajansa aittir. Müşteri kaynak kodunun isterse bedelinin ajansla mutabık kalarak ayrıca ödemelidir." maddesinin revize sözleşmede yer aldığını, buna uygun bir sunucu kiralanacağını, bedelinin hemen fatura edilip ödeneceğinin ve buna ilişkin ödeme miktarı ve planının oluşturulduğunu, yapılan mutakabat gereğince 1 yıl süreli olarak hizmet kapasitesine uygun sanal sunucunun kiralandığını, davalı tarafından talep edilen ilk sözleşmeye uygun yazılımın tam ve eksiksiz olarak 2018 yılı Mayıs ayı sonunda kullanıma hazır halde internet adresinde hazır olduğunu, bu hususun davalı firmaya şifaen bildirildiğini, Haziran ayı başında davalı firma tarafından daha önceki sözleşmelerde ve görüşmelerde talep edilmeyen bir takım düzenlemelerin istendiği, bu durumda daha önce belirtilen teslim tarihinin geçerli olmayacağının bildirildiği, davalı tarafından talep edilen yeni düzenlemelerin hesaplanması ve yazılımının kapsamlı değişiklikler olduğunu, 3-4 ay kadar ek süre gerektirdiğini, bu hususun davalı firmaya bildirildiğini ve firma yetkililerince kabul edildiğini, web servisinin 19/02/2018 tarihli sözleşmede yer almadığı şekliyle talep edilen ek hizmetin verildiğini ve kullanıma hazır hale getirildiğini, bunun için ek bir bedel talep edilmediğini, 27/07/2018 tarihinde davalı firmaya proğram sunumu yapıldığını, bu toplantıda talep edilen ve daha önceki toplantılarda talep edilmemiş yeni istek geliştirme ve ek özelliklerin tamamlanması çalışmalarına devam ettiği, bu yeniliklerin tamamlanabilmesi için 2018 yılına kadar süre verildiğinin davalı firma tarafından bildirildiğini, yapılan hizmetin her ay düzenli olarak faturalandırıldığını, taraflar arasında imzalanan...