Yukarıda tarafları, konusu, esas ve karar numarası yazılı mahkememiz dosyasının yapıp bitirilen açık yargılaması sonunda; GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ : TALEP : Davacı vekili sunmuş olduğu dava dilekçesi ile; Müvekkili şirket ile davalı şirketin, müvekkilinin müşterisi ve iş bu dava bakınından 3.kişi konumunda bulunan ...Belediyesi'ne ...(...) projesinin yapımı ve etslimi için anlaşmış olduklarını, müvekkili tarafından davalıya taşere edildiğini, kararlaştırılan sözleşme bedeli olan 330.000,00-TL'nin davalıya tamamen ödenmiş olduğunu, üstelik davalının, işin İBB'ye teslim edilmesi gerektiği esnada "paramız bitti, ek ödeme yapmazsanız teslimatı yapmayız" diyerek müvekkiline sözleşme dışı ek ödeme yapmaya zorlamış, müvekkilinin müşterisine karşı gecikme yaşamamak için davalıya 80.000,00-TL daha ilave ödeme yapmak durumunda kaldıklarını, ancak davalının, işi nihai müşteriye hala teslim etmemiş...
T.C. İSTANBUL 11. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ ESAS NO : 2018/573 Esas KARAR NO : 2019/30 DAVA : Tazminat DAVA TARİHİ: 22/06/2018 KARAR TARİHİ: 28/01/2019 Yukarıda tarafları, konusu, esas ve karar numarası yazılı mahkememiz dosyasının yapıp bitirilen açık yargılaması sonunda; GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ : TALEP : Davacı vekili sunmuş olduğu dava dilekçesi ile; Müvekkili şirket ile davalı şirketin, müvekkilinin müşterisi ve iş bu dava bakınından 3.kişi konumunda bulunan ...Belediyesi'ne ...(...) projesinin yapımı ve etslimi için anlaşmış olduklarını, müvekkili tarafından davalıya taşere edildiğini, kararlaştırılan sözleşme bedeli olan 330.000,00-TL'nin davalıya tamamen ödenmiş olduğunu, üstelik davalının, işin İBB'ye teslim edilmesi gerektiği esnada "paramız bitti, ek ödeme yapmazsanız teslimatı yapmayız" diyerek müvekkiline sözleşme dışı ek ödeme yapmaya zorlamış, müvekkilinin müşterisine karşı gecikme yaşamamak için davalıya 80.000,00-TL daha ilave ödeme yapmak durumunda kaldıklarını, ancak davalının, işi nihai müşteriye hala teslim etmemiş olduğunu, yapılan işin teknik olarak kompleks bir iş olduğundan sahada müşteri refaketinde kurulumu ve gösteriminin yapılması gerektiğini, davalının işi eksik ve özensiz yaptığı gibi nihai müşteriye teslim işleminden de uzun süre kaçındığını ve halen de kaçınmakta olduğunu, 2017 yılının Haziran - Temmuz aylarında teslim edilmesi beklenen yazılım kodları 2018 yılının Ocak ayında davalı tarafından müvekkile internet üzerinden gönderilmiş olduğunu, ancak kodların çalışır durumda olmaması, özensiz yazılmış olması gibi diğer eksik ve ayıplı ifa sebepleri sonucu müvekkilinin 2017 yılının Kasım ayından başlayarak günümüze dek bu iş için ekstradan ilave 3 adet yazılımcı (..., ...,...) istihdam etmek zorunda kalmış olduklarını, günlük toplam maliyetlerinin yaklaşık 800,00-TL olmakla izinli oldukları günler düşüldükten sonra dahi müvekkile yüklü ilave maddi külfet doğduğunu, müvekkilinin maddi zarara uğradığını, davalı şirket yöneticilerinin sözleşmedeki "gizlilik" şartını ihlal etmiş olduklarını, sözleşme içeriğini üçüncü kişiler ile, özellikle sözleşme fiyatını müşteri ile (İBB) ile paylaşarak yine müvekkili müşterisine karşı zor durumda bırakmış olduğunu belirterek, fazlaya ilişkin tüm hakları saklı kalmak kaydı ile şimdilik 10.000,00-TL'nin ticari faizi ile birlikte maddi zararlarının davalıdan tahsilini talep ve dava etmiştir. CEVAP : Davalı vekili cevap dilekçesinde; davanın belirsiz alacak davası olarak açılamayacağını, davanın İBB ve nihai müşterisi ...'a ihbar edilmesi gerektiğini, davacı talebinin senetle ispit sınırını aşmış olduğunu, davacı tarafın beyanlarının çelişkiler barındırmakta olduğunu, aradaki ilişkinin hukuki niteliğinin eser sözleşmesi olduğunu, ortada açık veya gizi bir ayıp bulunmadığını, yasaya uyarlı seçimlik hak kullanımı olmadığını, iş sahibinin kusurları ve sorumluluğunun mevcut olduğunu, talep miktarının senetle ispat sınırının üzerinde olduğunu belirterek, kısmi dava yahut belirsiz alacak davası a...