DAVANIN KONUSU : Alacak (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan) KARAR TARİHİ : 18/01/2023 KARAR YAZIM TARİHİ : 16/02/2023 Davacı vekili tarafından davalılar aleyhine açılan alacak davasında mahkemece davanın davalılardan ... yönünden husumet yokluğu nedeniyle reddine, davalı ...Ltd. Şti. yönünden kabulüne dair verilen kararına karşı davacı vekili ve davalılardan ...Ltd. Şti. vekilince istinaf başvurusunda bulunulması üzerine yapılan inceleme sonucunda; GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ: Davacı vekili; müvekkili şirket ile davalılardan ... .... Şti. arasında 06/07/2015 tarihinde davalı şirketin yükleniminde olan ... Anadolu Lisesi Pansiyon Binası ve ...Sağlık Meslek Lisesi 300 Öğrenci Kapasiteli 2 Adet Öğrenci Yurdunun Tamamlanmayan Eksik İmalatlarının İkmali işlerinin 1.350.000,00 TL + KDV bedelle yapımı konusunda anlaşma yapıldığını, müvekkili şirketin, taşeronluk sözleşmesi hükümlerine uygun...
T.C. ANKARA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 27. HUKUK DAİRESİ Esas No: 2022/1183 - Karar No:2023/54 T.C. ANKARA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 27. HUKUK DAİRESİ
DOSYA NO : 2022/1183 KARAR NO : 2023/54 T Ü R K M İ L L E T İ A D I N A K A R A R
İNCELENEN KARARIN MAHKEMESİ : ESKİŞEHİR ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ TARİHİ : 01/07/2020 NUMARASI : 2016/500 E-2020/242 K
DAVACI : VEKİLLERİ : DAVALILAR : VEKİLLERİ : DAVANIN KONUSU : Alacak (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan) KARAR TARİHİ : 18/01/2023 KARAR YAZIM TARİHİ : 16/02/2023 Davacı vekili tarafından davalılar aleyhine açılan alacak davasında mahkemece davanın davalılardan ... yönünden husumet yokluğu nedeniyle reddine, davalı ...Ltd. Şti. yönünden kabulüne dair verilen kararına karşı davacı vekili ve davalılardan ...Ltd. Şti. vekilince istinaf başvurusunda bulunulması üzerine yapılan inceleme sonucunda; GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ: Davacı vekili; müvekkili şirket ile davalılardan ... .... Şti. arasında 06/07/2015 tarihinde davalı şirketin yükleniminde olan ... Anadolu Lisesi Pansiyon Binası ve ...Sağlık Meslek Lisesi 300 Öğrenci Kapasiteli 2 Adet Öğrenci Yurdunun Tamamlanmayan Eksik İmalatlarının İkmali işlerinin 1.350.000,00 TL + KDV bedelle yapımı konusunda anlaşma yapıldığını, müvekkili şirketin, taşeronluk sözleşmesi hükümlerine uygun olarak yer teslimi sonrasında işe başladığını ve sözleşme kapsamında ... Anadolu Lisesi pansiyon binası inşaatında inşaat işlerinden dava dilekçesinde gösterilen 19 kalem, elektrik işlerinden 29 kalem, mekanik tesisat işlerinden 18 kalem işleri yine ...Sağlık Meslek Lisesi 300 öğrenci kapasiteli 2 adet Öğrenci yurdunun dava dilekçesinde sayılan 13 kalem işlerini yaparak, teslim ettiğini, ancak yaptığı işler karşılığında herhangi bir ödeme yapılmadığını, bunun üzerine; 30/12/2015 tarih ve... evrak kayıt no'lu dilekçe ile davalılardan iş sahibi ... Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığına taşeron alacağının ödenmesi için müracaat ettiğini ancak bugüne değin her hangi bir yanıt alamadığını belirterek; fazlaya ilişkin talep ve dava hakları saklı kalmak kaydıyla şimdilik; 50.000,00 TL imalat, inşaat ve iş bedeli ile inşaata dair diğer giderlerin yapım tarihinden itibaren işletilecek ticari avans faizi ile birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsilini, 26/09/2019 harç tahsil tarihli ıslah dilekçesi ile; dava değerini 326.294,07 TL artırarak; ıslah edilen kısmın işletilecek ticari avans faiziyle birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsilini talep etmiştir. Davalı ....Ltd. Şti. vekili; davacı ile müvekkili şirket arasında 06/07/2015 tarihinde taşeronluk sözleşmesi imzalandığını, bu sözleşme ile müvekkili şirketin yüklenici olarak yapımını üstlendiği ... Sağlık Meslek Lisesi 300 Kişilik Pansiyon Yapım İşi ile ilgili olarak taşeron firmanın eksik imalatları tamamlamayı ve işleri geçici kabule uygun hale getirmeyi taahhüt ettiğini, her iki işte de taşeron firmanın işleri tamamlayamadığını ve her iki işte de müvekkiline yaklaşık 200.000,00 TL gecikme cez...