DAVA : İtirazın İptali (Ticari Satımdan Kaynaklanan) DAVA TARİHİ : 16/05/2022 KARAR TARİHİ : 10/12/2025 KARAR YAZIM TARİHİ : 10/12/2025 Mahkememizde görülmekte olan Tazminat (Ticari Satımdan Kaynaklanan), İtirazın İptali (Ticari Satımdan Kaynaklanan) davasının yapılan açık yargılaması sonunda; GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: DAVA: Asıl dosyada davacı vekilinin dava dilekçesinden özetle; Müvekkilinin ... Harita İnşaat Çevre Teknolojileri Endüstriyel Sist. Tur. Ülkemizin imar kalkınmasında özel ve kamu şantiyeleri dahil birçok inşaat sahasında faaliyet gösterdiğini, müvekkili şirket ... birleşik Mağazalar A.Ş'nin Kuzeydoğu Çevreyolu Üzerine Havaalanı yanı No: 320 Yakutiye/Erzurum adresinde yapmakta olduğu, ek depo yapım inşaatı işini 18/05/2021 tarihli sözleşme ile aldığını, sözleşmede işin bitimi yer teslim tarihinden itibaren 115 takvim günü sonrası 13/09/2021 tarihi olarak belirlenmiş inşaat...
T.C. KAYSERİ 2. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ Esas-Karar No: T.C. KAYSERİ TÜRK MİLLETİ ADINA 2. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ GEREKÇELİ KARAR
ESAS NO : Esas KARAR NO :
HAKİM : KATİP :
ASIL DAVADA; DAVACI : VEKİLLERİ : Av. Av. Av. DAVALI : VEKİLİ : Av. DAVA İHBAR OLUNAN : VEKİLİ : Av. DAVA : Tazminat (Ticari Satımdan Kaynaklanan),
BİRLEŞEN KAYSERİ 1. ATM'NİN E. . SAYILI DOSYASINDA;
DAVACI : VEKİLİ : Av. DAVALI : VEKİLLERİ : Av. i Av. Av. DAVA : İtirazın İptali (Ticari Satımdan Kaynaklanan) DAVA TARİHİ : 16/05/2022 KARAR TARİHİ : 10/12/2025 KARAR YAZIM TARİHİ : 10/12/2025 Mahkememizde görülmekte olan Tazminat (Ticari Satımdan Kaynaklanan), İtirazın İptali (Ticari Satımdan Kaynaklanan) davasının yapılan açık yargılaması sonunda; GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: DAVA: Asıl dosyada davacı vekilinin dava dilekçesinden özetle; Müvekkilinin ... Harita İnşaat Çevre Teknolojileri Endüstriyel Sist. Tur. Ülkemizin imar kalkınmasında özel ve kamu şantiyeleri dahil birçok inşaat sahasında faaliyet gösterdiğini, müvekkili şirket ... birleşik Mağazalar A.Ş'nin Kuzeydoğu Çevreyolu Üzerine Havaalanı yanı No: 320 Yakutiye/Erzurum adresinde yapmakta olduğu, ek depo yapım inşaatı işini 18/05/2021 tarihli sözleşme ile aldığını, sözleşmede işin bitimi yer teslim tarihinden itibaren 115 takvim günü sonrası 13/09/2021 tarihi olarak belirlenmiş inşaat ruhsatındaki bürokratik gecikmeler sonrası işin bitimi 31/12/2021 olarak revize edildiğini, ancak dava konusu olan ve davalı taraftan inşaat sahasında kullanılmak üzere alınan çelik somun, cıvata gijonları çürük ve ayıplı olması sebebiyle ile işin bitimi 01/03/2022 tarihine uzadığını, ... Erzurum ek depo binası yapım işi için müvekkilinin şirket, inşaat sahasında çelik kolonları betonarme kolonlara montajında kullanılmak üzere çelik somun ve gijon malzeme alımını ... BSağlantı Elemanları San. Tic. Ltd. Şti.'den yaptığı, davalı tarafın teklif mektubu ve sipariş-proje detaylarına göre 70.980,56 TL olarak çıkan 08/09/2021 tarihli fatura topllamı sonrası ürünler inşaat sahasına ulaştırılıp inşaatta kullanılmaya başlandığını, inşaatta kullanılan tespite konu somun ve gijonların kalite kontrolünün yapıldığına dair belgede müvekkilinin şirkete teslim edildiğini, inşaat sahasında 15/09/2021 tarihi itibariyle gijon ve somunlar betonarmeye sabitlenerek çelik kolon montajına hazır hale getirildiğini, işin ilerlemeye başladığı safhada çelik montajıekibi inşaat sahasına çelik kolonların montajını yapmaya başladığında en ufak bir dokunuşta gijonların karıldığını tespit edildiğini, davalı şirketin ayıplı ve ürün standartlarına uymayan somun gijonlarda ötürü beton kırımı gerçekleştirip yeniden yapımına başlanan işler dair gecikmeden kaynaklı bu maliyetler müvekkili şirkete yaklaşık 2.004,107,34 TL ye mal olduğunu, davalı şirket yönetimi ile müvekkili şirket yönetimi arasında yapılan görüşmelerde zararın tazmini için uzlaşma sağlanamadığına, müvekkili şirketin sözleşme ile yüklendiği Kuzeydoğu Çevreyolu üzere hıavaalanı yani ... Yakutiy...