DAVANIN KONUSU : Alacak (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan) KARAR TARİHİ : 06/11/2025 KARAR YAZIM TARİHİ : 06/11/2025 Eser sözleşmesinden kaynaklanan alacak talepli davada mahkemece davanın reddine dair verilen karara karşı süresi içinde davacı vekilince istinaf kanun yoluna başvurulması üzerine yapılan incelemede; GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: Davacı: 03.06.2019 tarihinde ... Elektrik ile Eskişehir 5. Grupta, Alpu ilçesi Bozan köyü Enerji nakil hattı, Bozan sulama enerji nakil hattı, Söğütcük Yeşilyurt galvanizlı civatalı enerji nakil hatlarını yapmak üzere sözleşme imzaladığını, ... elektriğin sözleşmeyi 16.06.2019 tarihinde imzaladığını, 15.06.2019 tarihinde Eskişehir- Alpu ilçesi Bozan köyünde işlerini yapmak üzere şantiye kurduğunu, personelin SGK girişlerini yapmak için ... elektriğin Eskişehirdeki şantiye şefliğine müracaat ettiğini, görevli şantiye şefi ...ın taşeronlara ait işçilerin...
T.C. ANKARA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 27. HUKUK DAİRESİ Esas No: 2023/1141 - Karar No:2025/1138 T.C. ANKARA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 27. HUKUK DAİRESİ DOSYA NO : 2023/1141 KARAR NO : 2025/1138
T Ü R K M İ L L E T İ A D I N A K A R A R
BAŞKAN : ... (...) ÜYE : ... (...) ÜYE : ... (...) KATİP : ... (...)
İNCELENEN KARARIN MAHKEMESİ : ANKARA 3. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ TARİHİ : 10/05/2023 NUMARASI : 2020/156 E-2023/341 K
DAVANIN KONUSU : Alacak (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan)
KARAR TARİHİ : 06/11/2025 KARAR YAZIM TARİHİ : 06/11/2025 Eser sözleşmesinden kaynaklanan alacak talepli davada mahkemece davanın reddine dair verilen karara karşı süresi içinde davacı vekilince istinaf kanun yoluna başvurulması üzerine yapılan incelemede; GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: Davacı: 03.06.2019 tarihinde ... Elektrik ile Eskişehir 5. Grupta, Alpu ilçesi Bozan köyü Enerji nakil hattı, Bozan sulama enerji nakil hattı, Söğütcük Yeşilyurt galvanizlı civatalı enerji nakil hatlarını yapmak üzere sözleşme imzaladığını, ... elektriğin sözleşmeyi 16.06.2019 tarihinde imzaladığını, 15.06.2019 tarihinde Eskişehir- Alpu ilçesi Bozan köyünde işlerini yapmak üzere şantiye kurduğunu, personelin SGK girişlerini yapmak için ... elektriğin Eskişehirdeki şantiye şefliğine müracaat ettiğini, görevli şantiye şefi ...ın taşeronlara ait işçilerin SGK girişleri ... elektriğin bünyesinde olacağını, taşeronların ayrıca SGK'da iş yeri numarası almasına gerek yok diyerek işçi SGK girişlerini ancak 10 gün sonra 25.06.2019 tarihinde yaptıklarını, 10 gün bekletildiğini, ancak talep edilmesine rağmen montaj malzemelerini ve öncelikle direklerin verilmediğini, davalının ilk direk sevkiyatı 25.07.2019 tarihinde yaptığını, 30 gün bekletildiğini, eğer böyle gecikme olursa işçilerin SGK çıkışlarının yapılmasını istediğini, direkler gelecek diyerek işçi çıkışlarını da yapmadıklarını, Söğütcü-Yeşilyurt Enerji nakil hattının ise 09.08.2019 tarihinde sadece alt montaj demirlerinin 8 tonunun verilebildiğini, oysa toplam malzeme ağırlığının 55 ton olduğunu, bu hatta başlamak için de 54 gün bekletildiğini, bu hatta sonradan gelen malzemelerin de irsaliyelerinin ekli olduğunu, Bozan'da, Söğütcük'te ve diğer hatların tüm direk indirme, dağıtma, temel betonlarını atma, topograf çalışmasını da yaptığını, ancak bu alt yapı çalışmaları montaja girmediği için maddi harcamalarının ödenmediğini, Bozan köyünde, köylülerin enerji hatları ekili alanlara geldiği için tarlalarında çukur açmayı ve beton temel yapmayı engellediklerini, bu durumu davalı yetkililerine ve ... Elektrik dağıtım şirketi yetkililerine bildirdiğini, davalı ve ... yetkilileri bir tutanak düzenleyerek bu çalışmaları 15.08.2019 tarihine kadar durdurduklarını, yine Bozan köyü sulama birliği Eskişehir Valiliğine müracaat ederek yapılması gereken hattın güzergahının değiştirilmesini ... adlı şahsın istediğini ve hattın yapılmasını durdurmak için mahkemeye müracaat ettiğini, hattın yapımının durdurulduğunu, bu gelişmelerde haberdar olmadığı için bu hatta ç...