DAVA : İtirazın İptali (Ticari Satımdan Kaynaklanan) DAVA TARİHİ : 12/11/2024 KARAR TARİHİ : 27/03/2025 GEREKÇELİ KARARIN YAZILDIĞI TARİH : 27/03/2025 Mahkememizde görülmekte olan İtirazın İptali davasının (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan) yapılan açık yargılaması sonucunda; Dosya incelendi. GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ : İDDİA VE İSTEK : Davacı vekili sunduğu dava dilekçesinde özetle; Davacı şirket tarafından3 Adet Buz Makinesi Alımı için 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 3/g istisna madde hükmü uyarınca 11.12.2023 tarihinde davalı firma ile sözleşme imzalandığını, işin konusu, her biri 5 ton/24 saat buz üretme kapasitesine sahip 3 det buz makinesinin İdari ve Teknik Şartname ile beraber sözleşmede belirlenen şartlar dahilinde davalı yüklenici tarafından sağlanması işi olduğunu, İşin süresi ise, sözleşmenin 3. Maddesinde 60 takvim günü olarak belirlendiğini, sözleşmenin 11.12.2023 tarihinde...
T.C. ANKARA 4. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ Esas-Karar No: 2024/761 Esas - 2025/231 TÜRK MİLLETİ ADINA T.C. ANKARA 4. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ GEREKÇELİ KARAR ESAS NO : 2024/761 Esas KARAR NO : 2025/231 ...
DAVA : İtirazın İptali (Ticari Satımdan Kaynaklanan) DAVA TARİHİ : 12/11/2024 KARAR TARİHİ : 27/03/2025 GEREKÇELİ KARARIN YAZILDIĞI TARİH : 27/03/2025
Mahkememizde görülmekte olan İtirazın İptali davasının (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan) yapılan açık yargılaması sonucunda; Dosya incelendi. GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ : İDDİA VE İSTEK : Davacı vekili sunduğu dava dilekçesinde özetle; Davacı şirket tarafından3 Adet Buz Makinesi Alımı için 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 3/g istisna madde hükmü uyarınca 11.12.2023 tarihinde davalı firma ile sözleşme imzalandığını, işin konusu, her biri 5 ton/24 saat buz üretme kapasitesine sahip 3 det buz makinesinin İdari ve Teknik Şartname ile beraber sözleşmede belirlenen şartlar dahilinde davalı yüklenici tarafından sağlanması işi olduğunu, İşin süresi ise, sözleşmenin 3. Maddesinde 60 takvim günü olarak belirlendiğini, sözleşmenin 11.12.2023 tarihinde imzalanmış olması nedeniyle 09.02.2024 tarihinde sözleşmenin sona erdiğini, sözleşmenin süresinin sona erdiği gün (09.02.2024), 09.02.2024 tarihli tutanakla, davalının 07.02.2024 tarihinde kurulum için 1 (bir) adet yaprak buz makinesini getirdiği, montaj öncesi bazı kontrollerin yapıldığı ve makinenin teknik bazı özelliklerinin teknik şartname hükümlerine uymadığının tespit edildiği ve bu nedenle montajının yapılamadığı tespit edildiğini, davalı firmaya ... yevmiye numaralı ihtarnamesi gönderilerek işin sözleşme ve şartname hükümlerine uygun bir şekilde teslim edilmesi için sözleşmenin 3.1. maddesinde yer alan hüküm uyarınca ihtarnamenin tebliği tarihinden itibaren 20 (yirmi) gün ek süre verildiğini, , bu süre içerisinde buz makinelerinin teslim edileceği tarihe kadar gecikme cezası uygulanacağı ve alacağın doğması halinde ceza bedelinin alacaktan mahsup edileceği ifade edildiğini, ek süre içerisinde de 3 adet buz makinesinin sözleşme ve Teknik Şartname'ye uygun şekilde teslim edilmemiş olması halinde her türlü talep ve dava hakkı saklı tutularak sözleşmenin 3.1. madde hükmü bildirilerek tekrar bir ihtarname çekilmeksizin sözleşmenin tek taraflı olarak davacı Şirket tarafından feshedileceği, aykırılıklar ve eksiklikler giderilinceye yahut verilen ek süre içerisinde yükümlülüklerin yerine getirilmemiş olması halinde ek sürenin sona erdiği tarihe kadar gecikme cezası uygulanmaya devam edileceği, teminatın irat kaydedileceği, ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda yasaklama hükümlerinin uygulanacağının bildirildiğini, Verilen 20 (yirmi) günlük ek sürenin sonunda, 06.03.2024 tarihinde davalı firma 3 (üç) adet buz makinesini müvekkil Şirket'e teslim ettiğini, teslim ile birlikte, ürünlerin kabulünün yapılması için ürün ile ilgili kontrol işlemlerine başlandığını, 06.03.2024 tarihinde Teknik Şartname Uygunsuzluk Tutanağı tutulduğunu, tutulan uygunsuzluk tutanağında, Tekn...