DAVANIN KONUSU : Tazminat (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan) KARAR TARİHİ :... GEREKÇE TARİHİ :... İlk derece mahkemesince verilen karara karşı istinaf kanun yoluna başvurulmuş, dosya istinaf incelemesi yapılmak üzere dairemize gönderilmiş olup, ön inceleme aşaması tamamlandıktan ve incelemenin duruşma yapılmadan karar verilmesi mümkün bulunan hallerden olduğu anlaşıldıktan sonra duruşmasız olarak yapılan inceleme neticesinde; GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ; I. DAVA: Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; müvekkili şirketin .... işleri için davalı taraf ile sözleşme imzalandığını, ancak karşı tarafın sözleşme konusu işi tamamlamadan haksız olarak sözleşmeyi fesih ettiğini, davalı tarafın bu ihtarnamesinde işin tamamlanmadığını açıkça kabul ettiğini, bunun üzerine müvekkili şirket tarafından eksik imalatların ve tutarların tespiti amacıyla delil tespiti isteminde bulunduklarını, hazırlanan raporla...
T.C. GAZİANTEP BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 17. HUKUK DAİRESİ
ESAS NO : .... KARAR NO :....
T Ü R K M İ L L E T İ A D I N A B Ö L G E A D L İ Y E M A H K E M E S İ K A R A R I
BAŞKAN : ... (...) ÜYE : ... (...) ÜYE : ... (...) KATİP : ... (...) İNCELENEN KARARIN MAHKEMESİ : GAZİANTEP 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ TARİHİ :... NUMARASI : ... DAVACI : ... VEKİLİ : Av. ... DAVALI : ... VEKİLİ : Av. ... DAVA : Tazminat (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan) DAVA TARİHİ :...
BİRLEŞEN GAZİANTEP 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ'NİN... DAVACI : ... VEKİLİ : Av. ... DAVALI : ... VEKİLİ : Av. ... DAVANIN KONUSU : Tazminat (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan) KARAR TARİHİ :... GEREKÇE TARİHİ :...
İlk derece mahkemesince verilen karara karşı istinaf kanun yoluna başvurulmuş, dosya istinaf incelemesi yapılmak üzere dairemize gönderilmiş olup, ön inceleme aşaması tamamlandıktan ve incelemenin duruşma yapılmadan karar verilmesi mümkün bulunan hallerden olduğu anlaşıldıktan sonra duruşmasız olarak yapılan inceleme neticesinde; GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ; I. DAVA: Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; müvekkili şirketin .... işleri için davalı taraf ile sözleşme imzalandığını, ancak karşı tarafın sözleşme konusu işi tamamlamadan haksız olarak sözleşmeyi fesih ettiğini, davalı tarafın bu ihtarnamesinde işin tamamlanmadığını açıkça kabul ettiğini, bunun üzerine müvekkili şirket tarafından eksik imalatların ve tutarların tespiti amacıyla delil tespiti isteminde bulunduklarını, hazırlanan raporla sözleşme konusu eksik imalat ve işçilikler tespit edildiğini ve bu eksiklikler için toplam ..-TL tutar tespit edildiğini, davalı tarafa sözleşmesinin haksız feshinden kaynaklı doğmuş ve doğacak menfi, müsbet tüm zararlarının cezai şart bedelinin tazmini için ihtarname gönderildiğini, müvekkilinin işin tamamlanması için belirli bir süresi olduğundan işin eksik kısımlarını anlaşmış olduğu farklı bir firma aracılığıyla tamamlandığını, müvekkili şirketin iş bu eksik işler için ..TL bedel üzerinden anlaşma sağladığını, ancak anlaşma sağlanan bu tutar içerisinde sözleşme konusu işin kesin kabul tarihine kadarki periyodik bakım ve onarım işleri ve bu işlere ait masrafların dahil olmadığını, geçici kabul tutanağının ..tarihinde yapıldığını, fazlaya ilişkin talep ve dava hakkı saklı kalmak kaydı ile sözleşme konusu işin tamamlanmaması, davalının haksız feshi nedeniyle periyodik bakım ve onarım masrafları ile eksik imalat ve işlerden kaynaklı zararının işin tamanlanması gereken .... tarihinden itibaren işleyecek ticari temerrüt faizi ile birlikte davalıdan tahsiline, sözleşmenin .. maddesinde kararlaştırılan davalının sorumlu bulunduğu ... tarihine kadar ki gecikmeden kaynaklı gecikilen her gün için ... TL olan gecikme cezasının gecikmenin başladığı .. tarihinden itibaren işleyecek ticari temerrüt faizi ile birlikte davalıdan tahsiline, yargılama gideri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesini talep ve dava etmiş, daha sonra talebini ..TL'ye çıkarmıştır. ...esas sayılı dosyasında davalı birle...