DAVA : İtirazın İptali (Ticari Nitelikteki Hizmet Sözleşmesinden Kaynaklanan) DAVA TARİHİ : 21/02/2023 KARAR TARİHİ : 07/02/2025 Mahkememizde görülmekte olan İtirazın İptali davasının yapılan açık yargılaması sonunda, GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: Davacı vekili tarafından sunulan 21/02/2023 tarihli dava dilekçesinde özetle; Davacının ...A.Ş; Türkiye Cumhuriyeti Devleti sınırları içerisinde ve Yurt Dışında özellikle enerji alanında kurulduğu 2003 yılından bu yana faaliyet gösteren köklü bir şirket olduğunu, son yıllarda yenilenebilir enerji alanının dünya çapında gelişmesi ile birlikte ülkemizde söz konusu sistemlerin yaygınlaştırılması, kurulması ve kurulu tesislerin bakımı adına davacının katkı sağlamış, bugün yeni enerji sahaları kurulumuna da devam ettiğini, davacı şirket bu ticari hayatın içerisinde bazı konularda yine aynı sektörde faaliyet gösteren yerli iş yerlerinden dönem dönem belirli...
T.C. İSTANBUL 20. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ
ESAS NO : 2023/113 Esas KARAR NO : 2025/62
DAVA : İtirazın İptali (Ticari Nitelikteki Hizmet Sözleşmesinden Kaynaklanan) DAVA TARİHİ : 21/02/2023 KARAR TARİHİ : 07/02/2025
Mahkememizde görülmekte olan İtirazın İptali davasının yapılan açık yargılaması sonunda, GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: Davacı vekili tarafından sunulan 21/02/2023 tarihli dava dilekçesinde özetle; Davacının ...A.Ş; Türkiye Cumhuriyeti Devleti sınırları içerisinde ve Yurt Dışında özellikle enerji alanında kurulduğu 2003 yılından bu yana faaliyet gösteren köklü bir şirket olduğunu, son yıllarda yenilenebilir enerji alanının dünya çapında gelişmesi ile birlikte ülkemizde söz konusu sistemlerin yaygınlaştırılması, kurulması ve kurulu tesislerin bakımı adına davacının katkı sağlamış, bugün yeni enerji sahaları kurulumuna da devam ettiğini, davacı şirket bu ticari hayatın içerisinde bazı konularda yine aynı sektörde faaliyet gösteren yerli iş yerlerinden dönem dönem belirli bir ücret karşılığında hizmet alarak gerektiği ölçülerde iş gücü desteği ile yurt içi hizmetlerini gerçekleştirdiğini, bu desteğin alınmasının en büyük sebebi ise enerji santrallerinin alanlarının kurulumu veya bakım onarımı adına belirli ölçülerde çalışan insan gücü gereksiniminden kaynaklandığını, davacının üstlenmiş bulunduğu ... bölgesindeki ''...'' işi yönünden huzurdaki davanın davalı tarafı ... Tic. Ltd. Şti. İle davacı davacının arasında 29.09.2022 tarihinde bir sözleşme imza altına alındığını, taraflar arasındaki sözleşme gereği davalı taraf... güneş enerji panellerinin 12.000 adedinin 30 (otuz) gün içerisinde değiştirilmesini üstlenirken, davacı ise söz konusu işin karşılığı olarak 612.000,00-TL+KDV bedeli davalıya sözleşme ile belirlenen usûlde ödemeyi taahhüt ettiğini, sözleşme içerisinde taraflarca sağlanması gereken şartlar, işin yapılma usûlü, gecikme tazminatı ve cezai şart belirlenmiş halde olduğunu, taraflarca sözleşmenin imzalanması akabinde 30.09.2022 tarihli ''Yer Teslim ve İşe Başlama Tutanağı'' ile taraflarca imza altına alındığı üzere aynı gün 30.09.2022 tarihinde işin yapılış usûlü anlatılarak iş sahası davalı ... Ltd. Şti'ye devrettiğini, ancak davalı taraf sözleşme gereği üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirmek bir yana, sözleşme süresi içerisinde iş sahasını terk etmiş ve dahi geri dönmediğini, davalının bu tutumunu haber alan davacının iş sahasını kontrol ettiğinde davalının iş sahasını terk ettiğini teyit etmiş, iş sahasının bulunan... yetkilisi ile birlikte davalının iş sahasında olmadığına dair tutanak düzenlendiğini, söz konusu tutanakta açıkça ifade edildiği üzere davalı taraf 09.10.2022 tarihinden itibaren iş sahasını gelmemiş ve tutanak 26.10.2022 tarihinde düzenlendiğini, davalının sözleşmeye aykırı bir şekilde iş sahasını terk etmiş olması sebebiyle davacının ... 38. Noterliği aracılığıyla ... tarih ve ... yevmiye numaralı ihtarnameyi keşide ederek davalı tarafa ulaştırıldığını, söz konusu ihtarnamede ''Davalının iş sahasında eleman bul...