DAVA : Alacak (Ticari Nitelikteki Hizmet Sözleşmesinden Kaynaklanan) DAVA TARİHİ : 09/11/2021 KARAR TARİHİ : 27/11/2024 Mahkememizde görülmekte olan Alacak (Ticari Nitelikteki Hizmet Sözleşmesinden Kaynaklanan) davasının yapılan açık yargılaması sonunda, GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; Müvekkili şirket ile ... ... Adi Ortaklığı arasında İstanbul İli, ... İlçesi, ... Mahallesi, ... Ada, ... ve ... Parsellerde bulunan ... Projesinin (... Otopark Katları) ileri kaba ve ince iş imalatlarının birim fiyat esasına göre yapılması ile teslimine ilişkin 31.01.2018 tarihli sözleşme imzalandığını ve bu sözleşmeye ek olarak da 08.02.2018 tarihinde 1 numaralı ek protokol ile 23.07.2018 tarihinde 2 numaralı ek protokol imzalayarak ana sözleşmeye ve eklerine uygun şekilde yapılması konusunda tarafların anlaştıklarını, yer teslim tutanağı ile beraber sözleşme konusu iş...
T.C. İSTANBUL 21. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ
ESAS NO : 2021/644 Esas KARAR NO : 2024/681 DAVA : Alacak (Ticari Nitelikteki Hizmet Sözleşmesinden Kaynaklanan) DAVA TARİHİ : 09/11/2021 KARAR TARİHİ : 27/11/2024
Mahkememizde görülmekte olan Alacak (Ticari Nitelikteki Hizmet Sözleşmesinden Kaynaklanan) davasının yapılan açık yargılaması sonunda, GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; Müvekkili şirket ile ... ... Adi Ortaklığı arasında İstanbul İli, ... İlçesi, ... Mahallesi, ... Ada, ... ve ... Parsellerde bulunan ... Projesinin (... Otopark Katları) ileri kaba ve ince iş imalatlarının birim fiyat esasına göre yapılması ile teslimine ilişkin 31.01.2018 tarihli sözleşme imzalandığını ve bu sözleşmeye ek olarak da 08.02.2018 tarihinde 1 numaralı ek protokol ile 23.07.2018 tarihinde 2 numaralı ek protokol imzalayarak ana sözleşmeye ve eklerine uygun şekilde yapılması konusunda tarafların anlaştıklarını, yer teslim tutanağı ile beraber sözleşme konusu iş sahasında yüklenilen işlerin ifasına başlandığını ancak davalı işverenden kaynaklı sebeplerle sözleşmede ve ek protokollerde planlanan sürelerde işlerin tamamlanamadığı ve sözleşme konusu işlerin ifası geciktiğini, üstlenilen işlerde Sözleşmenin ifasındaki gecikmelerin tamamen işverenden kaynaklı sebeplerden dolayı gerçekleştiğini, buna rağmen müvekkili şirketçe üstlenilen işlerin sözleşmeye uygun olarak tamamlandığını, geçici ve kesin kabule hazır olduğunu, işveren tarafından geçici kabul sürecinin sürüncemede bırakıldığını, sözleşme konusu alacakların müvekkili şirkete ödenmediğini ve ödenmesi için davalı işverene ihtarname gönderidiğini, davalı işverenin cevabi ihtamamede Müvekkili şirketin taleplerini haksız ve hukuka aykırı şekilde reddettiğini, davalı taraf ile şifahi görüşmelerden olumlu bir cevap alınamadığını, arabulucu görüşmeleri yapılmış ve anlaşma sağlanamayarak söz konusu arabuluculuk faaliyeti sonlandırıldığını, tüm bu görüşmelerinden bir sonuç alınamaması sebebiyle Sayın Mahkemede huzurdaki davaya açma zarureti hâsıl olduğunu, taraflarca imza altına alınan sözleşmenin devamında sözleşme ve ek protokoller uyarınca müvekkili şirket tarafından ... Projesi H Blok ileri kaba ve ince işler imalatı için; ... Bankası 16/02/2018 düzenleme tarihli ... Numaralı 575.000,00TL tutarlı ve 02/03/2020 vade tarihli (vadesi dolunca yerine ... Projesi ...-2 H blok ileri kaba ve ince işler imalatı için T.C. ... Bankası 19/02/2020 düzenleme tarihli ... numaralı 575.000,00 TL tutarlı ve 18/02/2021 vade tarihli), ... Projesi ...-... Blok ileri kaba ve ince işler imalatı için; T.C. ... Bankas 06/08/2018 düzenleme tarihli ve ... numaralı 302.500,00TL tutarlı 05/08/2020 vade tarihli, ... Projesi ...... blok ileri kaba ve ince işler imalatı için; T.C ... Bankası 03/10/2019 düzenleme tarihli ve ... numaralı 127.390,48TL tutarlı 02/10/2020 vade tarihli olmak üzere toplam üç adet kesin teminat mektubu davalı tarafa teslim edildiğini, davalı işverenden kaynaklı sebeplerle sözleşmenin ifa süreci uzamış...