Mahkememizde görülmekte olan Alacak (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan) davasının yapılan açık yargılaması sonunda, GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; müvekkili ... ile davalı ...arasında ...tarihinde ..., Bağlar/Diyarbakır'da bulunan MEGA sanayi sitesinde bulunan ...nolu taşınmazın tadilatı hususunda sözleşme imzaladığını, Sözleşmeye göre; Tireme çukuru kazi, dolgu, reglaj, demir, kalıp, yalıtım, ızgara, kapak işleri gerektiği şekilde yapilacaktir. Otomatik kepenk sökülüp takma işleri yapılacaktır, duvar yıkım yapım işlen yapılacaktır, sıva boya işleri yapılacaktır, Seramik işleri yapılacaktır, Asma tavan yapılacaktır, Kapılar yapılacaktır, Elektrik işleri yapılacaktir, yol yemek ...ait olduğunu, müvekkil tarafından sözleşme bedelinin tamamı ödenmesine rağmen davalı tarafından taahhüt edilen işlerin bitirilmediğini, sözleşme konusu işin yapımındaki gecikmelerde...
TÜRK MİLLETİ ADINA T.C. DİYARBAKIR ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ GEREKÇELİ KARAR ESAS NO : KARAR NO :
HAKİM : KATİP :
DAVACI : VEKİLİ : DAVALI : VEKİLİ : DAVA : Alacak (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan) DAVA TARİHİ : 10/05/2023 KARAR TARİHİ : 06/06/2024 GEREKÇELİ KARARIN YAZILDIĞI TARİH :
Mahkememizde görülmekte olan Alacak (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan) davasının yapılan açık yargılaması sonunda, GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; müvekkili ... ile davalı ...arasında ...tarihinde ..., Bağlar/Diyarbakır'da bulunan MEGA sanayi sitesinde bulunan ...nolu taşınmazın tadilatı hususunda sözleşme imzaladığını, Sözleşmeye göre; Tireme çukuru kazi, dolgu, reglaj, demir, kalıp, yalıtım, ızgara, kapak işleri gerektiği şekilde yapilacaktir. Otomatik kepenk sökülüp takma işleri yapılacaktır, duvar yıkım yapım işlen yapılacaktır, sıva boya işleri yapılacaktır, Seramik işleri yapılacaktır, Asma tavan yapılacaktır, Kapılar yapılacaktır, Elektrik işleri yapılacaktir, yol yemek ...ait olduğunu, müvekkil tarafından sözleşme bedelinin tamamı ödenmesine rağmen davalı tarafından taahhüt edilen işlerin bitirilmediğini, sözleşme konusu işin yapımındaki gecikmelerde müvekkilin herhangi bir kusur veya ihmali bulunmadığını, gecikmeler tamamen davalı taraftan kaynaklandığını, müvekkili daha sonra tadilatın kalan kısmını başka yüklenici tarafından tamamlattığını, davalı tarafından, taahhüt edilen işe başlanmasına karşın protokolde ayrıntıları belirlenen işlemler müvekkil tarafından tüm ödemeler yapılmış eksik ve ayıplı şekilde yapıldığını, buna ilişkin olarak Diyarbakır ...Sulh Hukuk Mahkemesi ...D.İş. dosyasında tespit yapılmasına ve davalının temerrüdü sağlanmış olmasına karşın mevcut durumda herhangi bir düzelme olmadığını, hatta davalı tarafından tespite itiraz edilerek ayıp ve eksiklikler kabul edilmediğini, bu sebeple müvekkil tarafından davalıya fazladan ödenen (fazlaya ilişkin talep ve dava haklarımız saklı kalmak kaydı ile şimdilik ) ...TLnin yasal faiziyle birlikte davalı taraftan tahsiline, tespit davası ve bu davanın yargılama giderleri ile vekalet ücretinin karşı tarafa tahmiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir. Davalı vekili cevap dilekçesinde özetle ; Davalı ile davacı ...arasında ...tarihinde ..., Bağlar/Diyarbakır'da bulunan MEGA sanayi sitesinde bulunan ...nolu taşınmazın tadilatı hususunda "Adi Yazılı" şekilde sözleşme imzalandığını, ancak davalı taraf ile davacı arasında tadilat sözleşme yapılmış ise de davacı tarafça sözleşmeye konu edimleri yerine getirilmediğini, davacı taraf sözleşme bedelinin tamamını ödemediği ve ödemede temerrüde düştüğünü, sözleşme konusu işin yapımındaki gecikmeler davacının kusur ve ihmalinden kaynaklanmakta olup müvekkilin herhangi bir kusur veya ihmali bulunmadığını, görevsizlik itirazının olduğu, bu sebeplerle davanın reddini yargılama giderleri ile vekalet ücretinin davalı tarafa yükletilmesine karar verilmesini talep etmiştir. DELİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE GEREKÇE; Dava, Alacak ...