E. 2024/1281 K. 2024/1321

T.C. SAKARYA BAM 5. HUKUK DAİRESİ Esas-Karar No: 2024/1281 - 2024/1321 T.C. SAKARYA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 5. HUKUK DAİRESİ

DOSYA NO : 2024/1281 KARAR NO : 2024/ 1321 KARAR TARİHİ :26/09/2024 KARARIN YAZILDIĞI TARİH : 26/09/2024

T Ü R K M İ L L E T İ A D I N A İ S T İ N A F K A R A R I

BAŞKAN : ...(...) ÜYE : ...(...) ÜYE : ...(...) KATİP : ...(...)

İNCELENEN KARARIN MAHKEMESİ : GEBZE ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ DAVA TARİHİ : 23/05/2023 KARAR TARİHİ : 13/06/2023 NUMARASI : 2023/817 Esas -2024/500 Karar

DAVACI : KULE KALIP MAKİNE SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ -... VEKİLİ : Av. ...

DAVALI : AMZ RESOURCE TURİZM E-TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ -... VEKİLİ : Av. ...

DAVA : İtirazın İptali (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan), Alacak (Ticari Satımdan Kaynaklanan) DAVA TARİHİ : 11/05/2022

BİRLEŞEN DAVA ANKARA 1.ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNİN 2023/395 ESAS, 2024/57 KARAR SAYILI DOSYASI DAVACI : AMZ RESOURCE TURİZM E-TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ -... VEKİLİ : Av. ...

DAVALI : KULE KALIP MAKİNE SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ - ... VEKİLİ : Av. ... DAVA : Eser sözleşmesinden kaynaklana itirazın iptali ve bir kısım alacak; birleşen dava, alacak ve inkar tazminatı istemis HÜKÜM : İstinaf başvurusunun esastan reddi İSTİNAF EDEN : Davalı birleşen dosya davacı vekili

Taraflar arasındaki eser sözleşmesinden kaynaklana itirazın iptali ve bir kısım alacak; birleşen dava, alacak ve inkar tazminatı istemi nedeniyle yapılan yargılama sonunda, İlk Derece Mahkemesince davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.

İlk derece mahkemesinin kararı davalı birleşen dosya davacı vekili tarafından istinaf edilmekle; kesinlik, süre, istinaf şartı ve diğer usul eksiklikleri yönünden yapılan ön inceleme sonucunda, istinaf dilekçesinin kabulüne karar verildikten ve Üye Hakim tarafından hazırlanan rapor dinlendikten sonra dosyadaki belgeler incelenip gereği düşünüldü:

I. ASIL DAVA Davacı vekili dava dilekçesinde; Vekil eden şirketin Gebzede kalıp ve imalat faaliyeti ile iştigal ettiğini, 14/07/2021 tarihinde davalı tarafından bir talepte bulunulduğunu, vekil eden şirketin de o tarih itibari ile 5li set 2.500 adet ve 10 lu set 2.500 adet olmak üzere Led-Alüminyum V-Profil den oluşan toplamda 5.000 adet ürünün 51.000 Euro bedel ile satımı konusundaki satış teklifi S08767 gönderildiğini, davalı tarafça vekil edene gönderilmeyen 2xköşe konnektörünün numunesinin daha sonra gönderildiğini ve bu numune üzerinden, S08767 nolu Satış Teklifinde bu üründe fiyatlamada olmadığından, bu ürün için plastik enjeksiyon kalıp tasarım ve üretiminin vekil eden şirketçe yapıldığını ve plastik parça imalatının da gerçekleştirildiğini, bu kalıp ve imalat için de ayrıca fiyatlandırma yapılacağının davalıya bildirildiğini, gerek geçen süre ve ek işler için farklı fiyat uygulanacağının davalı tarafa bilgi olarak verildiğini, davalı tarafça gönderilecek paketleme için gerekli ambalaj ve tanıtım etiketlerinin gönderilmediğini, bu ürünlerin gelmediğinden gecikme yaşandığını, gecikme olacağının davalı tarafa tel...