DAVANIN KONUSU : Gecikme Tazminatı (Eser Sözleşmeden Kaynaklanan) KARAR TARİHİ : 13.11.2024 KARAR YAZIM TARİHİ : 14.11.2024 Eser sözleşmesinden kaynaklanan gecikme tazminatı talepli davada mahkemece davanın reddine dair verilen karara karşı süresi içinde davacı vekilince istinaf kanun yoluna başvurulması üzerine yapılan incelemede; GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: Dosyanın incelenmesinde; Dairemizin 19.10.2023 tarih, 2023/959 E. - 2023/1061 K. sayılı karar gereklerinin yerine getirilmediği anlaşılmakla A-) Geri çevirme kararında temini istenen Ankara 1. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2000/200 E. (1988/805 E.) - 2000/399 K. sayılı dava dosyasının, yine temini istenilmiş olan aynı mahkemenin 2022/288 E. - 2022/736 K. sayılı dava dosyası içerisinde olduğu, 2022/288 E. - 2022/736 K. sayılı dava dosyasında verilen kararın Yargıtay 6. Hukuk Dairesinin 21.05.2024 gün, 2023/66 E. - 2024/1650 K. sayılı...
T.C. ANKARA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 27. HUKUK DAİRESİ Esas No: 2024/181 - Karar No:2024/905 T.C. ANKARA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 27. HUKUK DAİRESİ
DOSYA NO : 2024/181 KARAR NO : 2024/905
T Ü R K M İ L L E T İ A D I N A K A R A R
BAŞKAN : ... (...) ÜYE : ... (...) ÜYE : ... (...) KATİP : ... (...)
İNCELENEN KARARIN MAHKEMESİ : ANKARA 3. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ TARİHİ : 17/11/2022 NUMARASI : 2022/95 E-2022/887 K
DAVACI : VEKİLİ : DAVALI : DAVANIN KONUSU : Gecikme Tazminatı (Eser Sözleşmeden Kaynaklanan) KARAR TARİHİ : 13.11.2024 KARAR YAZIM TARİHİ : 14.11.2024 Eser sözleşmesinden kaynaklanan gecikme tazminatı talepli davada mahkemece davanın reddine dair verilen karara karşı süresi içinde davacı vekilince istinaf kanun yoluna başvurulması üzerine yapılan incelemede; GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: Dosyanın incelenmesinde; Dairemizin 19.10.2023 tarih, 2023/959 E. - 2023/1061 K. sayılı karar gereklerinin yerine getirilmediği anlaşılmakla A-) Geri çevirme kararında temini istenen Ankara 1. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2000/200 E. (1988/805 E.) - 2000/399 K. sayılı dava dosyasının, yine temini istenilmiş olan aynı mahkemenin 2022/288 E. - 2022/736 K. sayılı dava dosyası içerisinde olduğu, 2022/288 E. - 2022/736 K. sayılı dava dosyasında verilen kararın Yargıtay 6. Hukuk Dairesinin 21.05.2024 gün, 2023/66 E. - 2024/1650 K. sayılı ilamıyla onanmasına karar verildiği anlaşılmakla; 1-) Ankara 1. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2022/288 E. - 2022/736 K. sayılı dava dosyası ile, 2-) Ankara 1. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2000/200 E. (1988/805 E.) - 2000/399 K. sayılı dava dosyasının, B-) Geri çevirme kararında temini istenen Ankara 5. İcra Müdürlüğünün 1997/3331 sayılı takip dosyasının imha edildiğine ilişkin belge gönderilmekle birlikte bu dosyanın Ankara 1. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2001/425 E. - 2009/271 K. Sayılı dava dosyası içerisinde İstanbul 6. İcra Hukuk Mahkemesinin 2017/675 esas sayılı dosyasına gönderildiği anlaşılmakla 3-) Ankara 5. İcra Müdürlüğünün 1997/3331 sayılı takip dosyasının, 4-) Ankara 1. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2001/425 E. - 2009/271 K. Sayılı dava dosyasının temini ile istinaf incelemesi yapılmak üzere Dairemize gönderilmesi için ilk derece mahkemesine geri çevrilmesine karar verilmesi gerekmiştir. HÜKÜM: Yukarıda açıklanan nedenlerle; Yukarıda belirtilen eksikliklerin giderilip istinaf incelemesi yapılmak üzere Dairemize gönderilmesi için dosyanın ilk derece mahkemesine GERİ ÇEVRİLMESİNE, HMK 352/1. madde gereğince dosya üzerinde yapılan ön inceleme sonunda 13.11.2024 tarihinde oy birliği ile karar verildi.
Başkan ... e-imzalıdır
Üye ... e-imzalıdır
Üye ... e-imzalıdır
Katip ... e-imzalıdır
e-imzalıdır e-imzalıdır e-imzalıdır e-imzalıdır