DAVA : Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan Menfi Tespit KARŞI DAVA : Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan Alacak DAVA TARİHİ : 08/03/2007 KARŞI DAVA TARİHİ : 12/04/2007 KARAR TARİHİ : 05.01.2024 KARARIN YAZ. TARİH : 05.01.2024 İzmir 4. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 02.03.2021 tarih ve 2007/157 Esas, 2021/199 Karar sayılı kararının, istinaf başvurusu yoluyla incelenmesinin, birleşen İzmir 5. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2007/186 Esas sayılı dosyasında davalı- karşı davada davacı ... Şti vekili tarafından istenilmesi üzerine, dairemize gönderilen dosya incelendi, dosya içeriğine göre incelemenin duruşmasız olarak yapılması uygun görülmekle, gereği konuşulup düşünüldü. İSTEM: Davacı vekili tarafından verilen 27.02.2007 tarihli asıl davaya ilişkin olarak verilen dava dilekçesinde özetle; müvekkilinin aralarında yapılan sözleşmeyle davalıya inşaası süren Gaziemir'deki binanın dış cephe kaplama ve...
T.C. İZMİR BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 14. HUKUK DAİRESİ ESAS NO : 2022/390 KARAR NO : 2024/9
T Ü R K M İ L L E T İ A D I N A BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ KARARI
İNCELENEN KARARIN MAHKEMESİ : İZMİR 4. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ ESAS NO : 2007/157 KARAR NO : 2021/199 KARAR TARİHİ : 02/03/2021 DAVA : Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan İstirdat DAVA TARİHİ : 28/02/2007 BİRLEŞEN DAVA : İZMİR 3. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ 2007/395 ESAS 2007/450 KARAR SAYILI DOSYASI DAVA : Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan Alacak DAVA TARİHİ : 24/05/2007 BİRLEŞEN DAVA : İZMİR 5. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ 2007/186 ESAS 2007/375 KARAR SAYILI DOSYASI DAVA : Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan Menfi Tespit KARŞI DAVA : Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan Alacak DAVA TARİHİ : 08/03/2007 KARŞI DAVA TARİHİ : 12/04/2007 KARAR TARİHİ : 05.01.2024 KARARIN YAZ. TARİH : 05.01.2024
İzmir 4. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 02.03.2021 tarih ve 2007/157 Esas, 2021/199 Karar sayılı kararının, istinaf başvurusu yoluyla incelenmesinin, birleşen İzmir 5. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2007/186 Esas sayılı dosyasında davalı- karşı davada davacı ... Şti vekili tarafından istenilmesi üzerine, dairemize gönderilen dosya incelendi, dosya içeriğine göre incelemenin duruşmasız olarak yapılması uygun görülmekle, gereği konuşulup düşünüldü. İSTEM: Davacı vekili tarafından verilen 27.02.2007 tarihli asıl davaya ilişkin olarak verilen dava dilekçesinde özetle; müvekkilinin aralarında yapılan sözleşmeyle davalıya inşaası süren Gaziemir'deki binanın dış cephe kaplama ve aliminyum doğrama ile cam montaj işini yaptırdığını, ancak davalının işi süresinde bitirmeyip eksik ve sözleşme şartlarındaki kalitede yapıp bitirmediğini, çekilen ihtara ve şifai ikaza rağmen işleri bitirmediğini, iyiniyet doğrultusunda sözleşmenin 10.02.2007 tarihinde kadar uzatılmış olmasına ve ilgili 10.01.2007 tarihli sözleşmenin 3. maddesi gereğince teslimin gecikmesi durumunda davalının müvekkiline her geçen gün için 1.000,00 TL cezai tazminat ödeyeceğine dair şart konulmuş olmasına rağmen ve tespit talebinden önce İzmir 30.Noterliğinin 03871 yevmiye nolu ihtarnamesi ile de davalının ihtar edilmesine rağmen teslimin halen gerçekleşmediğini ve ne zaman olacağının da belli olmadığını, müvekkili ile davalı aralarındaki sözleşme hükümleri gereği ödemesi gereken 160.000,00 TL nın 129.000,00 TL kısmının çeklerle ödendiğini, 10.000,00 TL sının banka havalesi ile davalıya ödendiğini, yargılama sonuna kadar ödeme yasağı konulmasını talep ettikleri belirterek, öncelikle ... Karabağlar Şubesine ait 4407826 nolu çeke ödeme yasağı konulmasına, tespit dosyası ile de sabit olan eksik ve yapılan işlerin maliyetlerinin belirlenerek, müvekkilinin yaptığı ödemeler doğrultusunda borçlu olup olmadığının tespiti ile ... Karabağlar İzmir Şubesine ait 4407862 nolu çekin iptaline karar verilmesini talep etmiştir. Davacı vekili tarafından birleşen İzmir 3. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2007/395 Esas sayılı dosyasından verilen dava dilekçesi ile özetle; Taraflar arasında düzenlenen...