DAVA : Alacak (Ticari Nitelikteki Hizmet Sözleşmesinden Kaynaklanan) DAVA TARİHİ : 24/03/2021 KARAR TARİHİ : 17/10/2023 GEREKÇELİ KARARIN YAZILDIĞI TARİH : 18/10/2023 Mahkememizde görülmekte olan Alacak (Ticari Nitelikteki Hizmet Sözleşmesinden Kaynaklanan) davasının yapılan açık yargılaması sonunda, GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: DAVA: Davacı vekili 24.03.2021 harç tarihli dava dilekçesinde özetle; dava dışı .... ile davacı şirket arasında yine dava dışı.... arasında....İçme Suyu İsale Hattı işi kapsamında akdolunan sözleşmede dava dışı.... firmasının yükümlülüğüne düşen elektrik işleri ile ilgili olarak müvekkil şirket arasında alt taşeronluk ilişkisi kurulduğu ve 13.10.2017 tarihinde dava dışı ....firması ile yapılan sözleşmenin tüm şartları ile birlikte davalı iş ortaklığına devredildiğini belirtir zeyilname imzalandığını, taraflar arasında yapılan anlaşma uyarınca müvekkili firma tarafından...
T.C. ANKARA 2. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ Esas-Karar No: 2021/204 Esas - 2023/727 TÜRK MİLLETİ ADINA YARGILAMA YETKİSİNİ KULLANAN
T.C. ANKARA 2. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ GEREKÇELİ KARAR ESAS NO : 2021/204 Esas KARAR NO : 2023/727
HAKİM ... .. KATİP :.. DAVACI : ... VEKİLİ : Av. ..
DAVALI : 1... VEKİLİ : Av... DAVALILAR : ...
DAVA : Alacak (Ticari Nitelikteki Hizmet Sözleşmesinden Kaynaklanan) DAVA TARİHİ : 24/03/2021 KARAR TARİHİ : 17/10/2023 GEREKÇELİ KARARIN YAZILDIĞI TARİH : 18/10/2023
Mahkememizde görülmekte olan Alacak (Ticari Nitelikteki Hizmet Sözleşmesinden Kaynaklanan) davasının yapılan açık yargılaması sonunda, GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: DAVA: Davacı vekili 24.03.2021 harç tarihli dava dilekçesinde özetle; dava dışı .... ile davacı şirket arasında yine dava dışı.... arasında....İçme Suyu İsale Hattı işi kapsamında akdolunan sözleşmede dava dışı.... firmasının yükümlülüğüne düşen elektrik işleri ile ilgili olarak müvekkil şirket arasında alt taşeronluk ilişkisi kurulduğu ve 13.10.2017 tarihinde dava dışı ....firması ile yapılan sözleşmenin tüm şartları ile birlikte davalı iş ortaklığına devredildiğini belirtir zeyilname imzalandığını, taraflar arasında yapılan anlaşma uyarınca müvekkili firma tarafından taahhüt edilen işlerin malzeme bedellerinin davalı şirket tarafından karşılanacağını, müvekkilinin sadece yapılan işlerin işçilik bedellerini davalı yandan alacağını, ancak müvekkili şirketin kendi üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirmesine rağmen davalı yan tarafından müvekkil firmanın hak etmiş olduğu ücret bedellerini ödenmediğini, taraflar arasında yapılan şifahi görüşmeler neticesinde davalının, müvekkil şirketin çalıştırmış olduğu işçilerin maaşlarını kendilerinin yatırdığı ve böylelikle namı hesaba yapılan ödemeler düşüldükten sonra alacağının kalan bakiyesinin müvekkili firmaya ödeneceğini beyan ettiğini, ancak; davalı tarafça müvekkili firmanın hak etmiş olduğu ücretler ödenmediği gibi hali hazırda müvekkil firmanın saha içinde yapmış olduğu çalışmaya davalı şirket tarafından işlerin yetişmeyeceği, müvekkil firmanın üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirmediği gibi soyut gerekçelerle müvekkil firmanın tüm çalışanları sahadan kovulduğunu, müvekkili firma ile davalı firma arasında yapılan tüm görüşmelerin mail yolu ile yapıldığı, ekte sunulan yazışma - mail örneklerinden de anlaşılacağı üzere müvekkili firmanın üzerine düşen tüm yükümlülükleri gereği gibi ifa etmiş olmasına rağmen malzeme teslimini zamanında yapmayarak müvekkil firmanın üstlenmiş olduğu işlerin gecikmesine sebebiyet veren tarafın davalı yan olduğunu, sunulan e-mail dökümlerinden 10.11.2017 - 15.11.2017 tarihleri arasında müvekkili firmanın üstlenmiş olduğu edimleri yerine getirmek adına malzeme tedarikinin sağlanması için davalı şirkete müracaat ettiğini, davalı firmaya "eksik malzeme ve hizmet almalarının tedarik edilmediği ve ne zaman tedarik edileceğinin de kendilerine bilgi verilmesi" talepli bir süre uzatım talebi maili gönderildiğini, bu talep ile ayrı...