Mahkememizde görülmekte olan Alacak (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan) davasının yapılan açık yargılaması sonunda, dosya incelendi. GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ/ DAVA/TALEP;Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; Davacı ------ Şti ile Davalı ------ŞTİ. arasında 31.01.2021 tarihli ilk sözleşme ile, dava konusu bağımsız bölümün tadilat ve dekorasyonu için anlaşma yapıldığını, işbu anlaşmaya göre 02.02.2021 tarihinde işe başlanacağını ve işin 12.04.2021 tarihinde bitirileceği kararlaştırıldığını, belirtilen tarihte işin tamamlanmaması üzerine 19.05.2021 tarihinde ikinci defa yenilendiğini ve belirtilen sürede işlerin tamamlanmaması üzerine sözleşmenin 26.07.2021 tarihinde yeniden revize edilerek işin bedeli 435.579,07 TL'ye işin bitirileceği tarih 30.08.2021 ve geciken her gün için 3.000,00 TL gecikme cezası ödeneceğini, yine 19.05.2021 tarihinde dava konusu bağımsız bölümün tadilat ve dekorasyonu...
T.C. İstanbul Anadolu 13. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ ESAS NO: 2022/13 Esas KARAR NO: 2023/507 DAVA: Alacak (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan) DAVA TARİHİ: 06/01/2022 KARAR TARİHİ: 12/07/2023
Mahkememizde görülmekte olan Alacak (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan) davasının yapılan açık yargılaması sonunda, dosya incelendi.
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ/ DAVA/TALEP;Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; Davacı ------ Şti ile Davalı ------ŞTİ. arasında 31.01.2021 tarihli ilk sözleşme ile, dava konusu bağımsız bölümün tadilat ve dekorasyonu için anlaşma yapıldığını, işbu anlaşmaya göre 02.02.2021 tarihinde işe başlanacağını ve işin 12.04.2021 tarihinde bitirileceği kararlaştırıldığını, belirtilen tarihte işin tamamlanmaması üzerine 19.05.2021 tarihinde ikinci defa yenilendiğini ve belirtilen sürede işlerin tamamlanmaması üzerine sözleşmenin 26.07.2021 tarihinde yeniden revize edilerek işin bedeli 435.579,07 TL'ye işin bitirileceği tarih 30.08.2021 ve geciken her gün için 3.000,00 TL gecikme cezası ödeneceğini, yine 19.05.2021 tarihinde dava konusu bağımsız bölümün tadilat ve dekorasyonu işi içinde anlaşılmış ve 26.07.2021 tarihinde yeniden revize edilen işin bedeli 158.732,34 TL'ye işin bitirileceği tarih 16.08.2021 ve geciken her gün için 3.000,00 TL gecikme cezası ödeneceği, konusunda tarafların anlaştığını, müvekkili tarafından sözleşme ile kararlaştırılan iş için davalıya yapılan ödemelere ilişkin bilgiler; davacı şirket yetkilisi ------ ait ------ ------ hesaptan davalı şirket yetkili ------ ait ------Şirketi ------ nolu hesaba yapılan ödemeler, davacı şirket yetkilisi ------- ait ------- --------- hesaptan davalı şirket yetkili ----- ait ------ nolu hesaba yapılan ödemeler 26.07.2021 Tarihinde 30.000,00 TL, 27.07.2021 tarihinde 40.000,00 TL, ------ ----- Nolu Hesaptan Keşidecisi sonuç ecza deposu olan ve ------ Şti. emrine düzenlenmiş 28.08.2021 ödeme tarihli 250.000,00 TL tutarlı müşteri çeki, davacı şirkete ait ------- ŞB. ------- nolu hesabından davalı şirket adına keşide edilmiş çeklerin toplamda davalıya 574.600,00-TL ödeme yaptığını, davalı taraf sözleşme ile üstlenmiş olduğu işleri belirlenen süre içinde tamamlayamaması üzerine taraflar 26.07.2021 günü tekrar bir araya gelerek sözleşmeyi revize ettiğini, revize edilen sözleşmede davalı taraf dairede ki üstlenmiş olduğu işleri 30.08.2021 tarihinde, ofisin işlerini ise 16.08.2021 tarihine kadar tamamlayıp teslim edeceğini, belirtilen sürenin aşılması halinde her bir iş için ayrı olmak üzere gecikme için günlük 3.000,00 TL ceza ödeyeceğini taahhüt ettiğini ve işlere ilişkin ödemeyi çek ve nakit olarak aldığını, davalı taraf 26.07.2021 tarihinde revize edilen sözleşmede belirlenen sürede de üstlenmiş olduğu işleri tamamlayamadığını, kendisiyle yapılan görüşmelerde sürekli müvekkilini oyalamaya çalıştığını, bunun üzerine müvekkili firma yetkilisi tarafından davalı tarafa ------- Noterliğinden 11.10.2021 tarihinde ------ Yevmiye Numaralı ihtarname keşide edilerek sözleşmenin feshedildiği ihtar edilerek alm...