DAVA : İtirazın İptali (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan) DAVA TARİHİ : 07/01/2016 KARAR TARİHİ : 11/04/2023 Mahkememizde görülmekte olan İtirazın İptali (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan) davasının yapılan açık yargılaması sonunda, GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; müvekkili ile davalı arasında imzalanan 25.05.2014 tarihli sözleşme uyarınca taraflar ---- Yapısal Çelik İşleri hususunda anlaşma sağlandığını işin bedelinin 1.843.750,00 TL olarak belirlendiğini sözleşme uyarınca davalı şirkete toplamda 1.843.750,00 TL bedel üzerinden faturalar düzenlendiğini ancak davalı tarafından 1.748.075,00 TL ödeme yapıldığını, ödenmeyen 95.675,00 TL bedel için-----İcra Müdürlüğünün------ Esas sayılı dosyası ile takip başlatıldığını davalı yanın haksız olarak takibe itiraz ettiğini beyan ederek itirazın iptali ile mevzuata uygulanacak en yüksek faiz üzerinden takibin devamına...
T.C. İstanbul Anadolu 6. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ
ESAS NO : 2016/16 Esas KARAR NO : 2023/334
DAVA : İtirazın İptali (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan) DAVA TARİHİ : 07/01/2016 KARAR TARİHİ : 11/04/2023
Mahkememizde görülmekte olan İtirazın İptali (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan) davasının yapılan açık yargılaması sonunda,
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; müvekkili ile davalı arasında imzalanan 25.05.2014 tarihli sözleşme uyarınca taraflar ---- Yapısal Çelik İşleri hususunda anlaşma sağlandığını işin bedelinin 1.843.750,00 TL olarak belirlendiğini sözleşme uyarınca davalı şirkete toplamda 1.843.750,00 TL bedel üzerinden faturalar düzenlendiğini ancak davalı tarafından 1.748.075,00 TL ödeme yapıldığını, ödenmeyen 95.675,00 TL bedel için-----İcra Müdürlüğünün------ Esas sayılı dosyası ile takip başlatıldığını davalı yanın haksız olarak takibe itiraz ettiğini beyan ederek itirazın iptali ile mevzuata uygulanacak en yüksek faiz üzerinden takibin devamına haksız ve kötü niyetli olan davalı-borçlunun itirazına konu alacak tutarının %20 den aşağı olmamak üzere icra inkar tazminatına mahkum edilmesine, karar verilmesini talep ve dava etmiştir.Davalı cevap dilekçesinde özetle; her ne kadar sözleşme bedeli 1.843.750,00 TL olarak belirlenmiş ise de sözleşme konusu işlerin eksik yapılması işin geç teslim edilmesi nedeniyle 95.675,00 TL bedelin sözleşme bedelinden düşülerek ödeme yapıldığını beyan ederek davanın reddini talep etmiştir.----- İcra Müdürlüğünün ------- Esas sayılı dosyası dosyamız arasına alınmıştır. İncelemesinde; davacı alacaklının davalı borçlu aleyhine 18/06/2015 tarihinde 95.675,00 TL asıl alacak 3.467,80 TL işlenmiş faiz olmak üzere toplam 99.142,89 TL bedelli ilamsız takip başlatıldığı ödeme emrinin borçluya 03/07/2015 tarihinde tebliğ olduğu borçlunun 06/05/2015 tarihinde itiraz ettiği takibin durduğu anlaşılmıştır.Davacı tarafın defterlerinin incelenmesi için ------ Asliye Ticaret Mahkemesine talimat yazılmış olup talimat mahkemesince alınan bilirkişi raporunda mali müşavir bilirkişi özetle; davacının defterlerinin usulüne uygun tutulduğun, defterine 1.843750,00 TL bedelli 6 adet fatura kaydedildiğini 01/07/2015 tarihinde cari hesap bakiyesinin 107.005,00 TL olarak kaydedildiğini ayrıca kaydedilen faturalara karşılık çek ve banka kanallarıyla yapılan ödemelerin gerçeği yansıtmadığını beyan etmiştir.Dosya davalı tarafın defterlerinin incelenmesi ve alacağa ilişkin rapor düzenlemek üzere mali müşavir, sözleşme uzmanı ve inşaat mühendisi bilirkişilerden oluşan heyete tevdi edilmiş olup heyet hazırlamış olduğu raporda özetle; davacının davalıya karşı edimlerini süresinde yerine getiremediğini, gecikme cezası ve gecikme nedeni ile katlanılmak zorunda kalınan masraflar dahil davacının davalıya 65.987 TL borçlu olduğunu, sözleşme bedeli ve yapılan ödemeler dikkate alındığında davacının davalıdan talep edebileceği tutarın 95.675 TL- 65.987 TL = 29.688 TL kadar olduğunu beyan etmişlerdir. İtirazlar üzerine dosya aynı...