DAVA : Alacak (Ticari Nitelikteki Hizmet Sözleşmesinden Kaynaklanan) DAVA TARİHİ : 30/12/2020 KARAR TARİHİ : 14/12/2022 KARAR YAZIM TARİHİ : 14/12/2022 Mahkememizde görülmekte olan Alacak (Ticari Nitelikteki Hizmet Sözleşmesinden Kaynaklanan) davasının yapılan açık yargılaması sonunda, GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: İDDİA Davacı dava dilekçesi ile davacı şirket .... Gıda Tic. A.Ş. ile davalı ... Ses Yalıtım Tur. İnş. Dek. Mobi. Pet. San ve Tic. Ltd. Şti. arasında 18/10/2019 tarihinde ... Center İş ve Yaşam Merkezi Binası Simitçi Dünyası Mağaza Tadilatı ve Tefrişi Uygulama Sözleşmesi (Sözleşme) imzalamış ve sözleşme kapsamında ... Center Merkezi'nde kiralamış bulunduğu mağazada yapılacak tadilat işlerinin anahtar teslim esasına göre yapımı davalı şirkete verildiğini, bu çerçevede de şirket temsilcisi Nizamettin ...'ya işin başlatılması için elden, 100.000 TL nakit para verildiğini, davalı yanın...
T.C. ... 6. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ Esas-Karar No: 2020/666 Esas - 2022/900 T.C. ... TÜRK MİLLETİ ADINA 6.ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ GEREKÇELİ KARAR
ESAS NO : 2020/666 Esas KARAR NO : 2022/900
HAKİM ... KATİP :....
DAVACI ..... DAVALI :..... DAVA : Alacak (Ticari Nitelikteki Hizmet Sözleşmesinden Kaynaklanan) DAVA TARİHİ : 30/12/2020 KARAR TARİHİ : 14/12/2022 KARAR YAZIM TARİHİ : 14/12/2022 Mahkememizde görülmekte olan Alacak (Ticari Nitelikteki Hizmet Sözleşmesinden Kaynaklanan) davasının yapılan açık yargılaması sonunda, GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: İDDİA Davacı dava dilekçesi ile davacı şirket .... Gıda Tic. A.Ş. ile davalı ... Ses Yalıtım Tur. İnş. Dek. Mobi. Pet. San ve Tic. Ltd. Şti. arasında 18/10/2019 tarihinde ... Center İş ve Yaşam Merkezi Binası Simitçi Dünyası Mağaza Tadilatı ve Tefrişi Uygulama Sözleşmesi (Sözleşme) imzalamış ve sözleşme kapsamında ... Center Merkezi'nde kiralamış bulunduğu mağazada yapılacak tadilat işlerinin anahtar teslim esasına göre yapımı davalı şirkete verildiğini, bu çerçevede de şirket temsilcisi Nizamettin ...'ya işin başlatılması için elden, 100.000 TL nakit para verildiğini, davalı yanın Sözleşme'deki edimlerini Sözleşmeye uygun bir şekilde ifa etmediğini, davacı şirketi oyaladığını, davalıya ... 44. Noterliği'nin 07/02/2020 tarih 01362 yevmiye numaralı ihtarı ile işe başlanmasını ihtar ettiğini, aksi halde sözleşmenin 9. Maddesinde belirtilen cezai şart maddesi uyarınca gecikilen her gün için 150 Euro olmak üzere toplam 82 günlük gecikme cezası bedelinin ödenmesini ve sözleşmenin fesh edileceğinin ihtar edildiğini, davalı yanın ihtara cevap vermediğini, davalının sebepsiz zenginleştiğini, davalıya 18/10/2019 tarihinde 100.000 TL ödendiğini, ancak davalının iş yapmadığını edimini yerine getirmediğini, sözleşmenin 9. Maddesi uyarınca davalının işi yapmamasından ötürü gecikme cezası sorumluluğu bulunduğunu belirterek, davacı tarafından ödenen 100.000 TL.nın ödeme tarihinden itibaren ticari faizi ile birlikte ödenmesini, sözleşme uyarınca işin gecikmesinden ve sözleşme uyarınca edimlerin gerçekleştirilmemesinden dolayı fazlaya dair hakları saklı kalmak kaydı ile 1.000 TL, gecikme cezasının davalı yandan alınarak davacıya verilmesini dava ve talep etmektedir. SAVUNMA Davalının davaya cevap vermediği görülmüştür. DELİLLER VE GEREKÇE Dava; eser sözleşmesinden kaynaklanan alacak davasıdır. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu "MADDE 470- Eser sözleşmesi, yüklenicinin bir eser meydana getirmeyi, işsahibinin de bunun karşılığında bir bedel ödemeyi üstlendiği sözleşmedir... MADDE 479- İşsahibinin bedel ödeme borcu, eserin teslimi anında muaccel olur. Eserin parça parça teslim edilmesi kararlaştırılmış ve bedel parçalara göre belirlenmişse, her parçanın bedeli onun teslimi anında muaccel olur." hükümlerini haizdir. Davacı tarafından sözleşme ve bir kısım faturalar dosyaya sunulmuştur. 03/06/2021 tarihli bilirkişi raporundan özetle, Davacının davalıya 100.000 TL. ödendiği, ancak davacının, davalının işi hiç yapmadığı ya da...