Mahkememizde görülen Alacak davasının yapılan açık yargılaması sonunda, GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: DAVA: Davacı vekili dava dilekçesi özetle; Müvekkili kurum nezdinde İTM.79-... referans numarasıyla kayıtlı 154-KV ... Trafo Merkezi Tesisi Yapım İşinin İhalesini ... Enerji Matine İnşaat Mühendislik Taahhüt Sanayi ve Tic. Ltd. Şti. & davalı şirketten oluşan İş ortaklığının kazanması üzerine iş ortaklığı ile kurum arasında 15.08.2012 tarihinde 154 KV ... Trafo Merkezi (..., Tevsiat) yapım işi sözleşmesi imzalandığını, sözleşme konusu yerin İş Ortaklığına tesliminin 23.08.2012 tarihinde gerçekleştirildiğini, akabinde İş Ortaklığına 13.11.2012 tarihinde avans hakkedişi yapıldığını, sonradan söz konusu iş ortaklığının sözleşmeyi davalıya devretmek için 15.05.2013 tarihinde müvekkili kuruma başvuruda bulunduğunu, kurum tarafından 25.06.2013 tarihinde uygun bulunması üzerine anılan sözleşmenin .......
T.C. ANKARA 3. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ T.C. ANKARA 3. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ TÜRK MİLLETİ ADINA GEREKÇELİ KARAR ESAS NO : 2018/597 KARAR NO : 2022/320
DAVA : Alacak DAVA TARİHİ : 02/08/2018 KARAR TARİHİ : 21/04/2022 K. YAZIM TARİHİ : 20/05/2022
Mahkememizde görülen Alacak davasının yapılan açık yargılaması sonunda, GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: DAVA: Davacı vekili dava dilekçesi özetle; Müvekkili kurum nezdinde İTM.79-... referans numarasıyla kayıtlı 154-KV ... Trafo Merkezi Tesisi Yapım İşinin İhalesini ... Enerji Matine İnşaat Mühendislik Taahhüt Sanayi ve Tic. Ltd. Şti. & davalı şirketten oluşan İş ortaklığının kazanması üzerine iş ortaklığı ile kurum arasında 15.08.2012 tarihinde 154 KV ... Trafo Merkezi (..., Tevsiat) yapım işi sözleşmesi imzalandığını, sözleşme konusu yerin İş Ortaklığına tesliminin 23.08.2012 tarihinde gerçekleştirildiğini, akabinde İş Ortaklığına 13.11.2012 tarihinde avans hakkedişi yapıldığını, sonradan söz konusu iş ortaklığının sözleşmeyi davalıya devretmek için 15.05.2013 tarihinde müvekkili kuruma başvuruda bulunduğunu, kurum tarafından 25.06.2013 tarihinde uygun bulunması üzerine anılan sözleşmenin .... yevmiye numaralı devir sözleşmesi ile davalı şirkete 911.538,40.TL. bedel üzerinden devredildiğini, merkezin yer tesliminin davalıya 20.08.2013 tarihinde yapıldığını, davalının taahhüdünü ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi ve işin süresinde bitirmemesi, bunun yanı sıra sözleşmeden doğan alacaklarına konulmuş olan hacizleri de kaldıramaması nedeniyle İTM.79-... referanslı yapım işi sözleşmesinin, 4735 sayılı Kanunun 20. Maddesinin (a) bendi çerçevesinde genel müdürlüğün 12.03.2015 tarih ve 2385 sayılı Olur'u ile feshedildiğini, keyfiyetin de .... yevmiye numaralı ihtarnamesiyle davalıya bildirildiğini, fesih nedeniyle teşekkülün uğradığı menfi zarara ilişkin olarak; İlk ihale sonuçlarına göre İTM.79-... referanslı sözleşme ile davalı şirket tarafından 154 kV ... Trafo merkezinde yapılan işler için hesap kesme hakedişi yapılarak inşaat işleri için 58.730,00.TL. ödendiğini, Elektrik işleri için herhangi bir ödeme yapılmadığını, tamamlama ihalesi sonuçlarına göre İTM.158-... referanslı 154 kV ... Trafo Merkezinin tesis ve yapım işinin 15.10.2015 tarih ve (KİK) 2015/209/1 sayılı ihale komisyon kararı ile 1.539.276,50.TL. bedelle ... Elektrik Mak. İnş. Gıda Tur. Taah. Ltd. Şti. firmasına ihale edilerek 05.11.2015 tarihinde sözleşme imzalandığını, 154 kV ... trafo Merkezinin geçici kabulünün 22.12.2016 tarihinde yapıldığını, 28.12.2016 tarihinde onaylandığını, Merkezin elektrik malzeme montaj kesin hesabının 22.02.2017 tarihinde yapıldığını ve imalat tutarının (fiyat farkı hariç) 1.269.657,00.TL. inşaat kesin imalat tutarının ise (fiyat farkı hariç) 292.362,46.TL. olmak üzere toplam 1.553.019,46.TL. olarak hesaplandığını, ilk ihalenin feshedilmesi nedeniyle ortaya çıkan teşekkül zararının tespiti için yapılan çalışmada keşif artışları dikkate alınmadan yapılan hesaba göre elektrik malzeme...