Mahkememizde görülen Alacak davasının yapılan açık yargılaması sonunda, GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: DAVA: Davacı vekili dava dilekçesi özetle; Davalı ile dava dışı ... İnşaat arasında 20.12.2015 tarihinde Lastik Set ve Hidrodinamik Burgu Sistemi ile Enerji Üretim Tesis Yapım Sözleşmesi imzalandığı, davalının üstlendiği işin lastik set üretim kısmı için 25.01.2016 tarihinde müvekkili ile anlaştığı ve sözleşme imzalandığı, bu sözleşme ile Amasya Belediyesi tarafından ihale edilmiş ve ... İnş. tarafından üstlenilen hidrodinamik burgu enerji üretim sistemi ve lastik set yapım işinin, davalı şirkete verildiği, davalının lastik set üretim kısmı için 25.01.2016 t. de Avusturya merkezli müvekkili şirketle anlaşıldığı, sözleşme kapsamında müvekkilin lastik setin dizaynı, tek parça halinde üretilerek tedarik edilmesi ve montajı işini 500,000 EURO bedel ile üstlendiği, sözleşmenin 5.2. maddesinde ödeme...
T.C. ANKARA 3. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ T.C. ANKARA 3. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ TÜRK MİLLETİ ADINA GEREKÇELİ KARAR ESAS NO : 2021/577 KARAR NO : 2022/837
DAVA : Alacak DAVA TARİHİ : 30/09/2021 KARAR TARİHİ : 03/11/2022 K. YAZIM TARİHİ : 09/11/2022
Mahkememizde görülen Alacak davasının yapılan açık yargılaması sonunda, GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: DAVA: Davacı vekili dava dilekçesi özetle; Davalı ile dava dışı ... İnşaat arasında 20.12.2015 tarihinde Lastik Set ve Hidrodinamik Burgu Sistemi ile Enerji Üretim Tesis Yapım Sözleşmesi imzalandığı, davalının üstlendiği işin lastik set üretim kısmı için 25.01.2016 tarihinde müvekkili ile anlaştığı ve sözleşme imzalandığı, bu sözleşme ile Amasya Belediyesi tarafından ihale edilmiş ve ... İnş. tarafından üstlenilen hidrodinamik burgu enerji üretim sistemi ve lastik set yapım işinin, davalı şirkete verildiği, davalının lastik set üretim kısmı için 25.01.2016 t. de Avusturya merkezli müvekkili şirketle anlaşıldığı, sözleşme kapsamında müvekkilin lastik setin dizaynı, tek parça halinde üretilerek tedarik edilmesi ve montajı işini 500,000 EURO bedel ile üstlendiği, sözleşmenin 5.2. maddesinde ödeme planı belirlenmiş olup, sözleşme bedelinin % 40ı olan 200.000 EUR avans bedeli olarak sözleşmenin imzasını takiben, sözleşme bedelinin kalan % 60ının ise birinci sınıf bir bankada açılacak dönülemez akreditif ile; Toplam sözleşme bedelinin % 40ına tekabül eden 200.000 EURnun en geç 20 Haziran 2016da montaj işlerinin tamamlanmasını takiben tamamlanma sertifikasının teslimi ile, sözleşme bedelinin kalan % 20si olan 100.000 EURnun ise lastik setin test için hazır hale gelmesinden iki ay sonra ve en geç 30 Eylül 2016da ödeneceğinin düzenlendiği, davalının sözleşme bedelinin % 40ı olan 200.000 EUR tutarı avans olarak ödediği, müvekkili şirketin yükümlendiği lastik set için üretim sürecini tamamladığı ve bu ürünleri kara taşıma yoluyla Amasya proje sahasına uygun şekilde nakliyesini gerçekleştirdiği, ürünlere ilişkin ilk teslimatın 29.03.2016 tarihinde yapıldığı, takip eden ürünlere ilişkin teslimatın ise 19.07.2016 tarihinde gerçekleştirildiği, üçüncü teslimat için müvekkilin teslimata hazır olduğunu bildirildiği, davalının yapım işinin gecikmesi nedeniyle üçüncü sevkiyat tarihini 20.09.2016 yerine 28.10.2016 tarihi olacağını bildirdiği, müvekkilinin son teslimatı kararlaştırılmış olduğu gibi 28.10.2016 tarihinde yaptığı ve lastik seti ve lastik setin montajı için gereken ekipman ve parçaların tamamını 28.10.2016 tarihi itibariyle tamamladığı, bu teslimatı takiben müvekkili şirketin bir teslimat daha gerçekleştirerek elektrik ve mekanik aksama dair dokümanların yüklemesini 07.02.2017 tarihinde yaptığı ve dokümanları teslim ettiği, müvekkili şirketin yükümlülüklerini ifa etmesine karşın yapım işlerinin müvekkilden kaynaklanmayan sebeplerle gecikmesi nedeniyle tedarik edilmiş olan lastik setin montajının 2018 yılına kaldığı, lastik setin işletmeye alınmasının ancak 17.06.2018 tarihinde olduğu, testlerin tamamlanması akabind...