DAVA : Tazminat ( Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan) DAVA TARİHİ : 23/12/2022 KARAR TARİHİ : 11/01/2023 Mahkememizin 2022/886 Esas sayılı dosyasında karşı dava dilekçesi tefrik edilerek yukarıda belirtilen sıraya kaydedilmiş ve dosya üzerinde yapılan inceleme sonunda, GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: Davacı vekili dava dilekçesinde özetle, taraflar arasında imzalanan kesin vadeli sözleşmenin 08/06/2021 tarihinde son erdiğini, sözleşmede belirtildiği şekilde süresinde istenen şekilde ve her türlü ayıptan ari olarak teslim edilmediğinden, sözleşmede belirtili olmasına rağmen eksik kalan/hiç yapılmayan işlerin farklı bir firmaya yaptırılması ve yine sözleşmede yer alan gecikme cezası ile cezai şart yönünden işbu karşı davanın ikame edildiğini, davalı hem hiç başlamadığı hem de eksik bıraktığı işleri eğer davalı bitirmiş olsa idi bu durumda müvekkilince ödenecek toplam tutarın 11.573,610,67 TL bedel ile...
T.C. İSTANBUL 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ
ESAS NO : 2023/23 Esas KARAR NO : 2023/6
DAVA : Tazminat ( Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan) DAVA TARİHİ : 23/12/2022 KARAR TARİHİ : 11/01/2023
Mahkememizin 2022/886 Esas sayılı dosyasında karşı dava dilekçesi tefrik edilerek yukarıda belirtilen sıraya kaydedilmiş ve dosya üzerinde yapılan inceleme sonunda, GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: Davacı vekili dava dilekçesinde özetle, taraflar arasında imzalanan kesin vadeli sözleşmenin 08/06/2021 tarihinde son erdiğini, sözleşmede belirtildiği şekilde süresinde istenen şekilde ve her türlü ayıptan ari olarak teslim edilmediğinden, sözleşmede belirtili olmasına rağmen eksik kalan/hiç yapılmayan işlerin farklı bir firmaya yaptırılması ve yine sözleşmede yer alan gecikme cezası ile cezai şart yönünden işbu karşı davanın ikame edildiğini, davalı hem hiç başlamadığı hem de eksik bıraktığı işleri eğer davalı bitirmiş olsa idi bu durumda müvekkilince ödenecek toplam tutarın 11.573,610,67 TL bedel ile yaptıracakken, davalının sözleşmenin süresinde sona ermesi, davalının uyarılmasına rağmen işleri ve istenen gibi yapmamış olmasından kaynaklı olarak 3.kişi şirkete de bu işler yaptırılarak davalı+3.kişi için toplam maliyetin 14.342,713,43 TL olduğundan, aradaki fark olan 2.769,102,76 TL bedel kadar müvekkilinin fazladan para ödemek zorunda olduğunu, sonuç olarak; takas ve mahsup taleplerinin kabulü ile davalıya uygulanacak olan sözleşme gereği cezai şart miktarlarının şimdilik 100.000,00 TL ve eksik ve hiç yapılmayan işlerin 3.kişilere yaptırılması sonucu aradaki farkın şimdilik 100.000,00 TL ayrı ayı tespitine, davalıdan tahsiline ve işbu tespitlerin kesinleşmesinden sonra davanın ıslahı yönünde taraflarına süre verilmesini ve artırılan kısmın da davalıdan tahsiline, karşı davanın kabulüne, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalı tarafa yükletilmesine karar verilmesini talep etmiştir. Tüm Dosya Kapsamı Birlikte Değerlendirildiğinde Dava, eser sözleşmesinden kaynaklanan tazminat istemine ilişkindir. 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu'na (HUAK) "Dava Şartı Olarak Arabuluculuk" başlığı ile eklenen 18/A maddesinin 2. fıkrasında; "Davacı, arabuluculuk faaliyeti sonunda anlaşmaya varılamadığına ilişkin son tutanağın aslını veya arabulucu tarafından onaylanmış bir örneğini dava dilekçesine eklemek zorundadır. Bu zorunluluğa uyulmaması hâlinde mahkemece davacıya, son tutanağın bir haftalık kesin süre içinde mahkemeye sunulması gerektiği, aksi takdirde davanın usulden reddedileceği ihtarını içeren davetiye gönderilir. İhtarın gereği yerine getirilmez ise dava dilekçesi karşı tarafa tebliğe çıkarılmaksızın davanın usulden reddine karar verilir. Arabulucuya başvurulmadan dava açıldığının anlaşılması hâlinde herhangi bir işlem yapılmaksızın davanın, dava şartı yokluğu sebebiyle usulden reddine karar verilir." düzenlemesi getirilmiştir. Bu yasal düzenlemeler gereğince 01/01/2019 tarihinden sonra konusu bir miktar paranın ödenmesi talebi ile açılan ticari davalarda d...