E. 2019/104 K. 2022/673

T.C. KONYA . ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ Esas-Karar No: ... Esas - ... T.C. KONYA TÜRK MİLLETİ ADINA . ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ GEREKÇELİ KARAR ESAS NO : KARAR NO : HAKİM : KATİP : DAVACI : VEKİLİ : DAVALILAR : 1- 2- VEKİLİ : DAVA : Alacak (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan) DAVA TARİHİ : KARAR TARİHİ : KARAR YAZMA TARİHİ : Mahkememizde görülmekte olan Alacak (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan) davasının yapılan açık yargılaması sonunda, GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: İDDİANIN ÖZETİ : Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; ... ili, ... /... ilçesi 2016 Yılı ... - ... Mahalleleri Kanalizasyon İnşaatı İşinin 12.07.2016 tarihinde en uygun teklifi veren ... Müh.Müt.-... İnş. Tic. A. Ş. İş ortaklığına 6.490.000,00 TL sözleşme bedeli ile ihale edildiğini, davalı yüklenici ile ihaleye ilişkin sözleşmenin 03.08.2016 tarihinde imzalandığını, yüklenicinin imzalanan sözleşme ile ihale kapsamındaki taahhüdünün tümünü, işyeri teslim tarihinden itibaren 320 gün içinde tamamlayarak geçici kabule hazır hale getirmeyi kabul ve taahhüt ettiğini, yükleniciye yer tesliminin 09.08.2016 tarihinde yapıldığını ve işin tamamlanması için 320 gün süre verildiğini, ancak davalı yüklenicinin işi, sözleşme programına uygun olarak yürütmediğini, işin bir kısmını tamamladığını, kalan kısımları tamamlamadan işi durdurduğunu, işin kalan kısımlarını tamamlaması ve sözleşmedeki iş programına uygun olarak işi bitirmesi için yükleniciye, 27.03.2017 tarih ve ... sayılı, 20.04.2017 tarih ve ... sayılı, 17.05.2017 tarih ve ... sayılı, 06.06.2017 tarih ve ... sayılı, 14.06.2017 tarih ve ... sayılı, 05.07.2017 tarih ve ... sayılı ikaz yazıları gönderildiğini, bu ikaz yazılarına rağmen, işte aksamaların devam ettiğini, işin tamamlanması yönünde herhangi bir çalışma yapılmadığını, yüklenicinin en son 13.06.2017 tarihinde işi komple durdurduğunu, kontrol için 16.06.2017, 21.06.2017 ve 30.06.2017 tarihlerinde iş mahalline giden görevli ekiplerinin çalışmaların durdurulduğunu tespit edip tutanak altına aldıklarını, 05.09.2017 tarihinde Genel Müdürlük Makamının oluru ile görevli ekibin mahalline giderek ve inceleme yaparak durum tespit tutanağı düzenlediğini, yükleniciye Konya .Noterliğinden 23.06.2017 tarih ve ... yevmiye numaralı ihtarname gönderildiğini ve davalıya 07/07/2017 tarihinde tebliğ edildiğini, işbu ihtarname ile taraflar arasındaki sözleşmenin 25.maddesinde de belirtildiği üzere; Yüklenicinin taahhüdünü ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi veya iş programının aksatılması gibi sözleşmeye aykırı davranışlar ile işin süresinde bitirilmemesi hallerinde ihale dokümanında belirlenen oranda gecikme cezasının uygulanarak ve en az 10 gün süreli ve nedenleri açıkça belirtilen ihtara rağmen aynı halin devam etmesi durumunda ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek teminatların gelir kaydedileceği ve sözleşmenin feshedilerek genel hükümlere göre tasfiye edileceğinin ihtar edildiğini, ancak buna rağmen bir netice alınamadığını, bunun...