Mahkememizde görülmekte olan Alacak (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan) davasının yapılan açık yargılaması sonunda, GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ:Davacı vekili mahkememize verdiği dava dilekçesinde özetle; müvekkil şirket ile davalı ... şirket arasında ... tarihli birim fiyat esasına dayalı ... sözleşmesi akdedildiğini, bu sözleşmeye ek olarak ... adet zeyilname imzalandığını, taraflar arasında akdedilen sözleşme ve zeyilname hükümlerinin açık olmasına rağmen ... sözleşme hükümlerine uygun olarak işi zamanında tamamlamadığını, ara hak edişlerde de metrajları fazla gösterdiğini, sözleşmeye aykırı ve kötü niyetli davrandığını, yükleniciye ihtarnameler keşide edildiğini, yüklenicinin iş programında gecikme yaşanmasına sebep olduğunu, temerrüdünün gerçekleştiğini, ara hak edişlerde belirtilen metrajların fiili imalat ile uyuşmadığını, hak edişlere itiraz edildiğini, temerrüde düştüğünün bildirildiğini,...
T.C. ANTALYA 2. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ
ESAS NO : 2022/522 Esas KARAR NO : 2022/552 DAVA : Alacak DAVA TARİHİ : 10/08/2022 KARAR TARİHİ : 12/08/2022
Mahkememizde görülmekte olan Alacak (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan) davasının yapılan açık yargılaması sonunda, GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ:Davacı vekili mahkememize verdiği dava dilekçesinde özetle; müvekkil şirket ile davalı ... şirket arasında ... tarihli birim fiyat esasına dayalı ... sözleşmesi akdedildiğini, bu sözleşmeye ek olarak ... adet zeyilname imzalandığını, taraflar arasında akdedilen sözleşme ve zeyilname hükümlerinin açık olmasına rağmen ... sözleşme hükümlerine uygun olarak işi zamanında tamamlamadığını, ara hak edişlerde de metrajları fazla gösterdiğini, sözleşmeye aykırı ve kötü niyetli davrandığını, yükleniciye ihtarnameler keşide edildiğini, yüklenicinin iş programında gecikme yaşanmasına sebep olduğunu, temerrüdünün gerçekleştiğini, ara hak edişlerde belirtilen metrajların fiili imalat ile uyuşmadığını, hak edişlere itiraz edildiğini, temerrüde düştüğünün bildirildiğini, sözleşme hükümleri doğrultusunda sözleşmeye aykırılıklar bildirilerek kesin hesabın görülebilmesi için davet gönderildiğini, müvekkil tarafından ihtarnameler keşide edildiğini, müvekkil tarafından keşide edilen ihtarların davalı yüklenicinin edimini sözleşmeye uygun olarak ifa etmediğini, temerrüde düştüğünü gösterdiğini, davalı tarafın sözleşme ve eki zeyilnamelere uygun hareket etmediğini, sözleşmeye aykırı davranışlarda bulunduğunu, davalı şirketin düzenlediği ara hak edişler uyarında davalı şirkete bir takım ödemeler yapıldığını, geçici ve kesin kabul yapılmadığını, kesin hesabın görülmediğini, müvekkil tarafından sözleşme hükümleri doğrultusunda faturalar düzenlendiğini, taraflar arasında akdedilen sözleşme ve ek zeyilnamelerde işin bitiş tarihinin kararlaştırıldığını, ancak davalı tarafça sözleşmeye konu işlerin süresinde tamamlanmadığını, davalı yüklenicinin sözleşmeye aykırı davranması halinde teminatların irat kaydedilebileceğinin sözleşmenin bir çok maddesinde belirlendiğini, bu sebeple Antalya ... İcra Müdürlüğünün ... esas sayılı dosyası ile ...-TL bedelli ... adet bonoya dayanılarak kambiyo senetlerine özgü haciz yolu ile takip başlatıldığını, davalı tarafın takibin durdurulması için Antalya ... İcra Hukuk Mahkemesinin ... esas sayılı dosyası ile dava açtığını, Antalya ... Asliye Ticaret Mahkemesinin ... esas sayılı dosyası ile de menfi tespit davasını açtığını, Antalya ... İcra Hukuk Mahkemesinin ... tarih, ... esas, ... karar sayılı dosyası ile davanın reddine karar verildiğini, Antalya Bölge Adliye Mahkemesi ... Hukuk Dairesinin ... esas, ... karar sayılı kararı ile sözleşme hükümleri dikkate alınmaksızın mahkeme kararı kaldırıldığını, icra takibinin durduğunu, Antalya ... Asliye Ticaret Mahkemesinin ... esas sayılı dosyası ile açılan menfi tespit davasının reddedildiğini, takibe konu senetler dışında müvekkil şirketin bakiye alacağının tahsili için Antalya ... İcra Müdürlüğünün ... esas sayılı dosyas...