DAVA : İtirazın İptali (Ticari Satımdan Kaynaklanan) DAVA TARİHİ : 14/11/2016 KARAR TARİHİ : 24/02/2021 KARARIN YAZILDIĞI TARİH : 25/02/2021 DAVA; Davacı vekili tarafından davalı aleyhine açılan ( mahkememizin bozma öncesi ..... Esas- ...... Karar ) iş bu davanın dava dilekçesinde özetle; müvekkil şirket ile davalı şirket arasında ticari iş ilişkisi kurulmuş olduğunu, cari hesap ekstresi tahsil edilemeyince; müvekkilinin, davalı Şirket hakkında Bakırköy ...... İcra Müdürlüğü'nün ....... Esas sayılı dosyasından icra takibi başlatmış olduğunu, Davalı Şirket, hakedişler konusunda mutabakat bulunmadığından bahisle, borca ve tüm ferilerine, faize ve faiz oranına itiraz etmiş olduğunu, müvekkil şirket ile davalı arasındaki ticari ilişkinin "05.03.2014 tarihinde ...... Yerleşkesi, Üniversite Binası, İksa ve Kazı Binası yapılmasına" ilişkin sözleşmeden kaynaklanmakta olduğunu, müvekkil...
T.C. BAKIRKÖY 2. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ ESAS NO : 2019/991 KARAR NO : 2021/209
DAVA : İtirazın İptali (Ticari Satımdan Kaynaklanan) DAVA TARİHİ : 14/11/2016 KARAR TARİHİ : 24/02/2021 KARARIN YAZILDIĞI TARİH : 25/02/2021 DAVA; Davacı vekili tarafından davalı aleyhine açılan ( mahkememizin bozma öncesi ..... Esas- ...... Karar ) iş bu davanın dava dilekçesinde özetle; müvekkil şirket ile davalı şirket arasında ticari iş ilişkisi kurulmuş olduğunu, cari hesap ekstresi tahsil edilemeyince; müvekkilinin, davalı Şirket hakkında Bakırköy ...... İcra Müdürlüğü'nün ....... Esas sayılı dosyasından icra takibi başlatmış olduğunu, Davalı Şirket, hakedişler konusunda mutabakat bulunmadığından bahisle, borca ve tüm ferilerine, faize ve faiz oranına itiraz etmiş olduğunu, müvekkil şirket ile davalı arasındaki ticari ilişkinin "05.03.2014 tarihinde ...... Yerleşkesi, Üniversite Binası, İksa ve Kazı Binası yapılmasına" ilişkin sözleşmeden kaynaklanmakta olduğunu, müvekkil şirketin, sözü edilen sözleşmenin "Keşif özeti" başlıklı 7.maddede açıklanan toplam 11 kalem işi layıkıyla yerine getirmiş olduğunu, Sözleşme bedeli; KDV hariç 4.650.000,00 TL olduğunu, davalı şirketten aynı sözleşmenin "Kesin Hak Ediş ve Geçici Kabul" başlıklı 28.maddesinde belirtilen "İşlerin tamamlanmasından sonra taşeron 'un yazılı isteği ile, geçici kabul işlerine başlanacaktır" yükümlüğü uyarınca, Sakarya .... Noterliği' nin 29.06.2015 tarih ...... yevmiye nolu ihtarnamesini keşide ederek, davalı şirketin "geçici kabul" ün yapılması için bahsi geçen ihtarnamenin tebliğinden itibaren 7 iş günü içerisinde cari hesaptan kaynaklanan 2.406.603,00 TL nin müvekkil şirkete ödenmesini ihtaren bildirdiğini Davalı şirketin, ihtarnameye cevap ^ vermemiş olduğunu, iş sahibi makul süre içinde yükümlülüklerini yerine getirmesi gerektiğini, iş veren yükümlülüklerini yerine getirmediği için gecikme yaşanmış olduğunu, İnşaat ruhsatı, yapı izni, proje ve proje revizesi, teknik şartnamenin davalı tarafından yerine getirilmeyen yükümlülükleri olduğunu, İş tesliminde bundan dolayı gecikme yaşanmış olduğunu" davalı/borçlu tarafından, Bakırköy .......İcra Müdürlüğü'nün ....... E. Sayılı icra dosyasına yapılan haksız ve hukuka aykırı itirazın iptali ile, icra takibinin kaldığı yerden devamına, davalı aleyhine % 20'den az olmamak üzere icra inkar tazminatına hükmedilmesine karar verilmesini talep etmiştir. CEVAP:Davalı vekili cevap dilekçesinde özetle; davacı işi sözleşmenin "taşeronun işin yapılması sırasında uyacağı esaslar" başlıklı 13. Maddesine göre yapacağını işin süresinin 6 ay olduğunu taşeron firma işi işverene en geç 07.09.2014 tarihinde teslim edeceğini iksa ve kazı işlerinin götürü bedeli KDV hariç 4.650.000,00 TL olduğunu hakediş bedelleri toplamı götürü bedel tutarını aşmayacağını, gecikilen her gün için iş bedelinin %0,2 tutarı gecikme cezası olarak kesileceğini, yapılan imalatların bedeli gerekli kesintiler yapılarak düzenlenen hak edişler sonrası davacıya ödenmiş olduğunu, Davacı tarafında...