Mahkememizde görülmekte olan İtirazın İptali (Ticari Satımdan Kaynaklanan), Alacak (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan) davasının yapılan açık yargılaması sonunda, GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: TALEP;Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; Müvekkili şirket ile davalılar arasında yapılan eser sözleşmesi kapsamında hakkedişlet kısmı kısım ödenerek iş teslim edildikten sonra davalılar arasında kalan bakiye borç konusunda 15.05.2018 tarihinde yapılan ibraname ve mutabakat kaplamında 66.036,10 TI. üzerinden anlaşma sağlandığını, davalıların ücretin bir kısınmı dediğini, icra takibine konu bakiye alacağı ödemediklerini, davalılara gerekli her türlü görüşme yapılmasına rağmen bunun üzerine davalılar aleyhine Bakırköy ... İera Müdürlüğünün ...esas sayılı dosyayı üzerinden icra takibi yapıldığım, davalıların ödeme emrine haksız ve kötü niyetli olarak itiraz ettiklerini, davalının haksız yere icra takibine...
T.C. BAKIRKÖY 4. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ
ESAS NO : 2018/666 Esas KARAR NO : 2021/500
DAVA : Alacak (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan) DAVA TARİHİ : 15/08/2018 KARAR TARİHİ : 24/05/2021
Mahkememizde görülmekte olan İtirazın İptali (Ticari Satımdan Kaynaklanan), Alacak (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan) davasının yapılan açık yargılaması sonunda, GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: TALEP;Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; Müvekkili şirket ile davalılar arasında yapılan eser sözleşmesi kapsamında hakkedişlet kısmı kısım ödenerek iş teslim edildikten sonra davalılar arasında kalan bakiye borç konusunda 15.05.2018 tarihinde yapılan ibraname ve mutabakat kaplamında 66.036,10 TI. üzerinden anlaşma sağlandığını, davalıların ücretin bir kısınmı dediğini, icra takibine konu bakiye alacağı ödemediklerini, davalılara gerekli her türlü görüşme yapılmasına rağmen bunun üzerine davalılar aleyhine Bakırköy ... İera Müdürlüğünün ...esas sayılı dosyayı üzerinden icra takibi yapıldığım, davalıların ödeme emrine haksız ve kötü niyetli olarak itiraz ettiklerini, davalının haksız yere icra takibine ilişkin yapmış olduğu itirazları kabul etmelerinin mümkün olmadığını, davalılar kötü niyetle yetkiye itiraz etmiş iseler de dava konusu sözleşme ifa yeri ... olması ayrıca ibraname ve mutabakat sözleşmesinde yetkili yerin Bakırköy Mahkemeleri taraflarca yetkilendirildiği, davacı vekili davanın kabulü ile yargılama giderleri ile vekalet ücretinin davalılar üzerine bırakılmasını talep etmiştir. CEVAP;Davalı ... Eğitim İşletmeleri ve Tekstil Sanayi Ticaret Anonim Şirketi vekili cevap dilekçesinde özetle; Davacının, davalı yan cevabi ihtarında dahi imzalanan geçici kabul tutanağında belirtilen sürenin yani 25/03/2018 tarihinde teslimatın yapılmadığını kabul ettiğini, ihtarnamede davacı yanın açıkça 24/04/2018 tarihinde teslimatın yapıldığının beyan edildiğini, bu süreyi kabul etmediklerini, davacının bu beyanının kabul edilecek olsa dahi 29 günlük bir gecikmenin davacının kabule ilişkin ikrarıyla sabit olduğunu, 200'ün üzerinde konut ve bir çok ticari gayrimenkulden oluşan residence inşaatının 2 ay gibi bir süre gecikmesinin özellikle müteahhit ve mal sahibi konumundaki müvekkilinin kira kaybı ve diğer zararlara da uğrattığını, ayrıca davacının gecikmesi sebebiyle müvekkili şirketin 2 ay boyunca ödememesi gereken bir çok masraf kalemini de ödemek zorunda kaldığını, çalışma sahası içinde vinç yırtıkları ve beton pompası yırtıkları meydana geldiğini, bunların çalışma sonunda davacı tarafından kapatılıp tam ve eksiksiz edim ifası halinde teslim edilmediğini, bu nedenle açılan davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir. Birleşen Bakırköy .... ATM .... Esas ... Karar sayılı dosyası; Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; 2017 tarihli taşeron sözleşmesi, 29/12/2017 tarihli geçici kabul tutanağı ve diğer tüm protokoller uyarınca edimlerin eksiksiz ve süresinde olmadığı iddiası ile cezai şart ve uğranılan zararlardan kaynaklı tazminat alacağı sebebiyle 20.000,00 TL tutarındaki cezai şart b...