Mahkememizde görülmekte olan Tazminat davasının yapılan açık yargılaması sonunda, GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: Davacı-karşı davalılar vekili dava dilekçesinde özetle; taraflar arasında 7/11/2013 tarihinde ''Mühendislik ve Mal Tedariği Esasına Dayalı Çimento Üretim Hattı Bölümlerinin İnşası'' sözleşmesi ile davacı tarafından Çimento Üretim Hattı (çimento fabrikası) kurulmasının taahhüt edildiğini, sözleşmeye göre davalı ... S.A. yüklenici (mal sahibi), davalı ... ... A.Ş. ise "garantör'' olarak kabul edildiğini, sözleşme bedeli olarak 8.870.000 Euro belirlendiğini, yüklenici sıfatıyla davalı mal sahibine karşı yükümlü olabileceği mükellefiyetlerin, hasaların, maktu zarar ve ziyanların, kusurların veya giderlerin karşılığı olarak sözleşme fiyatının yüzde onu tutarında kesin teminat vermeyi taahhüt ettiğini, işin tamamlanma süresinin 10 ay olarak belirlendiğini, fakat işin yaklaşık 13 ay da...
T.C. İSTANBUL 14. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ
ESAS NO : 2018/353 KARAR NO : 2020/88 DAVA : Tazminat (Sözleşmeden Kaynaklanan) DAVA TARİHİ : 19/04/2018 KARAR TARİHİ : 30/01/2020
Mahkememizde görülmekte olan Tazminat davasının yapılan açık yargılaması sonunda, GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: Davacı-karşı davalılar vekili dava dilekçesinde özetle; taraflar arasında 7/11/2013 tarihinde ''Mühendislik ve Mal Tedariği Esasına Dayalı Çimento Üretim Hattı Bölümlerinin İnşası'' sözleşmesi ile davacı tarafından Çimento Üretim Hattı (çimento fabrikası) kurulmasının taahhüt edildiğini, sözleşmeye göre davalı ... S.A. yüklenici (mal sahibi), davalı ... ... A.Ş. ise "garantör'' olarak kabul edildiğini, sözleşme bedeli olarak 8.870.000 Euro belirlendiğini, yüklenici sıfatıyla davalı mal sahibine karşı yükümlü olabileceği mükellefiyetlerin, hasaların, maktu zarar ve ziyanların, kusurların veya giderlerin karşılığı olarak sözleşme fiyatının yüzde onu tutarında kesin teminat vermeyi taahhüt ettiğini, işin tamamlanma süresinin 10 ay olarak belirlendiğini, fakat işin yaklaşık 13 ay da tamamlandığını, gecikmenin tek nedeninin davalı mal sahibinin yükümlülüklerini yerine getirmemesi olduğunu, sözleşmenin toplam bedelinin 8.870.000 Euro olduğu, bu bedele daha sonra, davalı mal sahibinin yükümlülüğünde olmasına rağmen yüklenici tarafından temin edilerek davalı mal sahibine fatura edilen ve davalı mal sahibini tarafından da kabul edilerek ödenen ilk dolum yağları ve test laboratuvar ekipmanlarını bedellerinin de eklendiğini, yüklenicinin işin tamamlanması için son derece önemli bu gider kalemlerini davalının yerine karşılamak zorunda kaldığını, yüklenici bu bedelleri karşıladıktan sonra davalı mal sahibine fatura etmiş ve bu faturalara karşı herhangi bir itiraz ileri sürmediğini ve ödemeleri yaptığını, dolayısıyla gelinen nokta itibariyle davalı mal sahibinin davacıya ödemekle yükümlü olduğu toplam bedelin 9.024.100,88 Euro olarak ortaya çıktığını fakat davalının geçici ve nihai kabulün de olmasına rağmen bugüne kadar ödenen miktarın 7.983,000 Euro olduğunu, açıklanan nedenlerle sözleşme bedeli olarak eksik ödenen 1.041.100,88 Euronun dava tarihinden itibaren işleyecek Euro hesaplarına kamu bankalarınca uygulanan azami mevduat faiz oranıyla birlikte fiili ödeme tarihindeki TCMB döviz satış kuru üzerinden davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsiline, davalının sözleşmeye aykırı edimleri nedeniyle oluşan depo, antrepo ve nakliye zararımız karşılığı, 121.728,78 TL dava tarihinden itibaren başlayacak ticari faiziyle 34.329,34 ABD Dolarının ise dava tarihinden itibaren işleyecek Amerikan Doları hesaplarına kamu bankalarınca uygulanan azami mevduat faiz oranıyla birlikte fiili ödeme tarihindeki TCMB döviz satış kuru üzerinden davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsiline, davalının yine sözleşmeye aykırı edimi nedeniyle davacı tarafından ödenmek zorunda kalman navlun farkı 146.535 ABD Dolarının dava tarihinden itibaren ABD Dolan hesaplarına kamu bankalarınca uygulanan azami mevduat ...