Mahkememizde görülen istirdat davasının yapılan yargılaması sonunda, GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ/ İDDİA: Davacı vekili, taraflar arasındaki sözleşmeye aykırı davranan davalının müvekkilinden haksız ve kötüniyetli olarak tahsil etmiş olduğu şimdilik 29.213,60 TLnin çeklerin tahsil tarihinden itibaren uygulanacak ticari faiziyle birlikte davalıdan istirdadı ile sözleşmedeki cezai şart hükmü gereğince günlük 500 TLden davalının kusurlu eylemi ile gecikmeye neden olunması sebebiyle de şimdilik 10.000,00 TLnin gecikme tarihinden itibaren uygulanacak ticari faiziyle birlikte davalıdan tahsilini, ... Ltd. Şti. ve ...'nın davalılara borcu bulunmadığının tespitine karar verilmesini talep ve dava etmiştir. SAVUNMA: Davalılar vekili davanın reddini savunmuştur. İNCELEME VE GEREKÇE: Dava hukuksal niteliği itibariyle, eser sözleşmesi kapsamında yapılan işlerin eksik yapılmasına rağmen fazla ödeme yapılması...
T.C. İSTANBUL 14. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ
ESAS NO : 2016/617 Esas KARAR NO : 2020/844 DAVA : İstirdat (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan) DAVA TARİHİ : 07/06/2016 KARAR TARİHİ : 16/12/2020
Mahkememizde görülen istirdat davasının yapılan yargılaması sonunda, GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ/ İDDİA: Davacı vekili, taraflar arasındaki sözleşmeye aykırı davranan davalının müvekkilinden haksız ve kötüniyetli olarak tahsil etmiş olduğu şimdilik 29.213,60 TLnin çeklerin tahsil tarihinden itibaren uygulanacak ticari faiziyle birlikte davalıdan istirdadı ile sözleşmedeki cezai şart hükmü gereğince günlük 500 TLden davalının kusurlu eylemi ile gecikmeye neden olunması sebebiyle de şimdilik 10.000,00 TLnin gecikme tarihinden itibaren uygulanacak ticari faiziyle birlikte davalıdan tahsilini, ... Ltd. Şti. ve ...'nın davalılara borcu bulunmadığının tespitine karar verilmesini talep ve dava etmiştir. SAVUNMA: Davalılar vekili davanın reddini savunmuştur. İNCELEME VE GEREKÇE: Dava hukuksal niteliği itibariyle, eser sözleşmesi kapsamında yapılan işlerin eksik yapılmasına rağmen fazla ödeme yapılması iddiasına dayanarak bedel istirdadı ve cezai şart istemine ilişkindir. Taraflar arasındaki taşeronluk sözleşmesi "... Tadilatı" işi kapsamında olup sözleşmenin 4. maddesine göre ... tadilatı yapılması için ekleri listede detayları belirtilen şekilde işlerin yapılacağı kararlaştırılmıştır. HMK'nın 278/son maddesi gereğince yapılan teknik bilirkişiler tarafından yerinde incelemede muhasebesel inceleme sonucunda, davacı ... ile ... Yapım İşleri Daire Başkanlığı arasındaki ana sözleşme uyarınca ... Üniversitesinin ... iki laboratuvarın kapsamda bulunduğu, ana sözleşmenin sadece laboratuvarların elektrik, inşaat ve tadilat işlerinden ibaret olduğu, taşeron olan davalı ... şirketine başkaca bir iş gelmediği, öte yandan taraflar arasındaki taşeron sözleşmesinin 4. maddesinin a bendinde işin tanımının yapıldığı, taşeron sözleşmesinin 4. maddesinde belirtilen ... tadilatı başlığının, ana sözleşmenin genel adı olduğu oysaki taraflar arasındaki sözleşmenin özellikle bedel de nazara alınarak sadece 204 numaralı laboratuvarın donanımlarını kapsadığı, yerinde inceleme neticesinde ... nolu laboratuvarın teknik şartnameye uygun olarak tamamlandığı ve eksik imalatın bulunmadığı anlaşılmaktadır. Diğer laboratuvar olan ... numaralı laboratuvar da ise yapılan yerinde inceleme de davalı tarafından 20/11/2015 tarihli teklif kapsamındaki kenar tezgahlarının ve tezgah üstlerinin şartnameye uygun laboratuvarda montajlı ve kullanılabilir durumda olduğu, bu dolapların dışında ilave konulacak dolap yeri de bulunmadığı, dolayısıyla davacı tarafından sunulu fatura kapsamındaki dolapların bu laboratuvarda bulunmadığı anlaşılmıştır. Yine davalı şirketin ... sayılı laboratuvardaki teklif kapsamındaki 16.950,00-TL bedelin vekaletsiz iş görme hükümlerine göre sözleşme dışı yapılan işlerden olup teklif ve imalat tarihindeki piyasa rayiçlerine uygun olduğu anlaşılmıştır. Davacının defterlerinin incelenmesinde ise ...