DAVA:İtirazın İptali (Hizmet Sözleşmesinden Kaynaklanan) DAVA TARİHİ:07/04/2017 KARAR TARİHİ:08/10/2020 Mahkememizde görülmekte olan İtirazın İptali (Hizmet Sözleşmesinden Kaynaklanan) davasının yapılan açık yargılaması sonunda, GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: DAVA: Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; müvekkili şirket ile davalı arasında 07/01/2013 tarih ve ... ihale kayıt nolu ... Merkez ... Lojman ve Kargo Servis Binası Güçlendirme ve Tadilat işine ait sözleşme akdedildiğini, 375.000,00 TL sözleşme bedelli güçlendirme ve tadilat işinin tesliminin 11/01/2013 tarihinde yapıldığını, 15/12/2013 tarihinin işin bitim tarihi olarak kararlaştırıldığını, davalı firma geçen süre zarfında güçlendirme ve onarım işini geçici kabule hazır hale getirmediğinden Kamu İhale Sözleşmesi Kanunu'nun 20. Maddesinin e bendi ile sözleşmenin 25. Maddesi 3. Fıkrası gereği taraflar arasında akdedilen sözleşme tek...
T.C. İSTANBUL 12. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ
ESAS NO:2017/344 Esas KARAR NO:2020/482
DAVA:İtirazın İptali (Hizmet Sözleşmesinden Kaynaklanan) DAVA TARİHİ:07/04/2017 KARAR TARİHİ:08/10/2020
Mahkememizde görülmekte olan İtirazın İptali (Hizmet Sözleşmesinden Kaynaklanan) davasının yapılan açık yargılaması sonunda, GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: DAVA: Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; müvekkili şirket ile davalı arasında 07/01/2013 tarih ve ... ihale kayıt nolu ... Merkez ... Lojman ve Kargo Servis Binası Güçlendirme ve Tadilat işine ait sözleşme akdedildiğini, 375.000,00 TL sözleşme bedelli güçlendirme ve tadilat işinin tesliminin 11/01/2013 tarihinde yapıldığını, 15/12/2013 tarihinin işin bitim tarihi olarak kararlaştırıldığını, davalı firma geçen süre zarfında güçlendirme ve onarım işini geçici kabule hazır hale getirmediğinden Kamu İhale Sözleşmesi Kanunu'nun 20. Maddesinin e bendi ile sözleşmenin 25. Maddesi 3. Fıkrası gereği taraflar arasında akdedilen sözleşme tek taraflı olarak feshedildiğini, davalı firmaya verilen işe ait hak ediş raporunun tanzim edildiği ancak hak edişten doğan alacakların tahsil edilmemesi nedeniyle .... İcra Müdürlüğünün ... esas sayılı dosyasından icra takibi başlatıldığını, davalı şirketin yetkiye, borca ve ferilerine itiraz ettiğini belirterek davanın kabulü ile takibe yapılan itirazın iptaline, davalının %20'den az olmamak üzere icra inkar tazminatına mahkum edilmesine, yargılama giderleri ile vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini talep etmiştir. CEVAP : Davalı vekili cevap dilekçesinde özetle; öncelikli olarak icra dosyasına yaptıkları yetki itirazlarını tekrarladıklarını, davacı tarafın 1. süre uzatımını ve buna bağlı olarak da devam eden süre uzatımlarını yanlış ve eksik hesapladığını, bundan dolayı 2. 3. ve 4. süre uzatımlarının bu sebeple hatalı belirlendiğini, işin tamamlanması gerekli nihai tarihin 23/01/2014 tarihi olduğunu, gecikme cezası tahakkuku ve tahsilatının hatalı olduğunu, müvekkili şirketin itiraz ve taleplerinin davacı tarafından göz ardı edildiğini, elektrik faturasına itiraz ettiklerini, müvekkiline ödenmesi gereken fiyat farklarının ödenmediğini, hakediş ödemelerinin süresinde yapılmadığını belirterek davanın reddine, yargılama masraf ve ücreti vekaletin davacıya tahmiline karar verilmesini talep etmiştir. DELİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE GEREKÇE: Dava dilekçesi, cevap dilekçesi ve sair tüm evraklar hep birlikte incelenmiştir. Mahkememizde açılan dava: İİK.nun 67. maddesi gereğince itirazın iptali davasıdır. Dava konusu ihtilaf; alacak nedeniyle yapılan takibe itirazın iptali koşullarının oluşup oluşmadığına ilişkindir. Dosyamıza getirtilen .... İcra Müdürlüğünün ... Esas sayılı takip dosyasının incelenmesinde; davacı tarafından davalı aleyhine toplam 20.820,69 TL üzerinden icra takibi yapıldığı, davalının itirazı üzerine takibin durduğu, itirazın süresinde ve usulüne uygun yapıldığı, buna göre davanın, İİK.67.maddesinde yazılı 1 yıllık hak düşürücü süre içerisinde açı...