Mahkememizde görülmekte olan tazminat (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan) davasının yapılan açık yargılaması sonunda, GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; müvekkil şirket ile ...Tic. Ltd. Şti. (davalı) arasında, ... adresinde bulunan seranın, yılın soğuk geçen kış aylarında bitkilerin soğuk havadan etkilenmelerini ve bozulmalarını önlemek amacıyla ısıtma sistemi kurulması konulu 13.07.2018 ve 31.10.2018 tarihli iki adet birbiri ile bağlantılı ve aynı iş hakkında eser sözleşmesi (Sözleşmeler) akdedildiğini, akdedilen son sözleşmedeki yetki şartı uyarınca davaya bakmaya İstanbul mahkemelerinin yetkili olduğunu, nitekim davalı tarafından sözleşmelerden kaynaklanan uyuşmazlık hakkında ikame edilen itirazın iptali davasının ... 20. Asliye Ticaret Mahkemesinin ... E. sayılı dosyası ile derdest olduğunu, aynı şekilde davalının, sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine...
T.C. İSTANBUL 2. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ
ESAS NO : 2020/486 Esas KARAR NO : 2020/361
DAVA : Tazminat (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan) DAVA TARİHİ : 09/09/2020 KARAR TARİHİ : 28/09/2020
Mahkememizde görülmekte olan tazminat (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan) davasının yapılan açık yargılaması sonunda, GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; müvekkil şirket ile ...Tic. Ltd. Şti. (davalı) arasında, ... adresinde bulunan seranın, yılın soğuk geçen kış aylarında bitkilerin soğuk havadan etkilenmelerini ve bozulmalarını önlemek amacıyla ısıtma sistemi kurulması konulu 13.07.2018 ve 31.10.2018 tarihli iki adet birbiri ile bağlantılı ve aynı iş hakkında eser sözleşmesi (Sözleşmeler) akdedildiğini, akdedilen son sözleşmedeki yetki şartı uyarınca davaya bakmaya İstanbul mahkemelerinin yetkili olduğunu, nitekim davalı tarafından sözleşmelerden kaynaklanan uyuşmazlık hakkında ikame edilen itirazın iptali davasının ... 20. Asliye Ticaret Mahkemesinin ... E. sayılı dosyası ile derdest olduğunu, aynı şekilde davalının, sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getirmeyerek eseri tamamlamadan terk ettiğini, dava konusu uyuşmazlığa ilişkin olarak müvekkil şirkete karşı ikame ettiği ... 20. Asliye Ticaret Mahkemesinin ... E. sayılı dosyasındaki beyanlarında da ikrar ettiğini, 16.12.2019 tarihli dilekçesinin 4. numaralı paragrafında davalının, tamamlanan işin usulüne uygun teslimine bağlı olarak hak kazanacağı bedelin ödenmesi talebiyle gönderdiği 28.06.2019 tarihli ihtarnamenin müvekkil şirkete tebliği ile birlikte işi devam ettirme ve teslim etme yükümlülüğünün ortadan kalktığını ifade ettiğini, taraflar arasındaki sözleşme maddesi açık olup talep ettiği alacağa davalının ancak işi tamamlayarak usulüne uygun şekilde teslim ettiği takdirde hak kazanacağını, buna karşın davalının, işin tamamlanmasını ve teslimini söz konusu bedelin ödenmesine bağlamasının taraflar arasındaki sözleşme ile hiçbir surette bağdaşmadığını, aynı dilekçenin 6. numaralı paragrafında davalı açıkça, tesisteki eksikliklerin tesisin fiilen ve aralıksız şekilde çalıştırılması halinde tespit edilebileceğini, dilekçenin 5. numaralı paragrafında ise davalının, teslim ettiğini iddia ettiği tarihteki hava sıcaklığı nedeniyle sistemi çalıştıramadığını, müvekkili şirket çalışanlarına eğitim verme yükümlülüğünü yerine getiremediğini ifade ettiğini, bu kapsamda, sistemin çalışır ve eksiksiz olduğunun tespitinin ancak sistemin çalıştırılması ile mümkün olduğunun bilincinde olan davalının, sistemi çalışır vaziyette teslim etmeyerek eserin tamamlanmamış ve usulüne uygun teslim edilmemiş olduğunu ikrar ettiğini, aynı şekilde müvekkil şirket çalışanlarına eğitim verme yükümlülüğünü yerine getirmediğini de davalının açıkça ifade ettiğini, Hukuk Genel Kurulu kararı ile de görüldüğü üzere, borcun geç ifa edilmesinden dolayı iş sahibinin uğradığı zararı karşılamayı amaçlayan gecikme tazminatının, temerrütten aynen ifaya kadar geçen süredeki zararları kapsadığını, bu kapsamda fazlaya ilişkin ...