Mahkememizde görülmekte bulunan sözleşmenin iptali davasının yapılan açık yargılamasının sonunda, GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:Davacı vekili duruşmada tekrar ettiği dava dilekçesinde özetle; müvekkil şirketler ve davalı şirket arasında .... Noterliği'nin ... tarih ve ... yevmiye nolu "Düzenlenme Şekilnde Taşınmaz Satış Vaadi ve Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi" imzalandığını, müvekkil şirketlerin sahibi olduğu Antalya İli, Keşirler Mevkii, ... Ada, ... nolu parsel A, B ve C bloklarında, davalı şirketin yapılan bina inşaatlarında yüklenici firma olarak yapması gereken işlerin bu sözleşme ile belirlendiğini, davalı tarafından taahhüt edilmiş, yüklenici sorumluluğunda olan belirli bir takvime bağlanan işin yapılması gereken tarihte yapılmadığını, bu nedenle müvekkil şirketler tarafından .... Noterliği'nin ... yevmiye nolu ve ...tarihli, ... yevmiye nolu ve ... tarihli, ... yevmiye nolu ve ......
T.C. ANTALYA 2. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ ESAS NO : 2018/99 Esas KARAR NO : 2018/790 DAVA : Sözleşmenin İptali DAVA TARİHİ : 16/02/2018 KARAR TARİHİ: 12/12/2018 Mahkememizde görülmekte bulunan sözleşmenin iptali davasının yapılan açık yargılamasının sonunda, GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:Davacı vekili duruşmada tekrar ettiği dava dilekçesinde özetle; müvekkil şirketler ve davalı şirket arasında .... Noterliği'nin ... tarih ve ... yevmiye nolu "Düzenlenme Şekilnde Taşınmaz Satış Vaadi ve Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi" imzalandığını, müvekkil şirketlerin sahibi olduğu Antalya İli, Keşirler Mevkii, ... Ada, ... nolu parsel A, B ve C bloklarında, davalı şirketin yapılan bina inşaatlarında yüklenici firma olarak yapması gereken işlerin bu sözleşme ile belirlendiğini, davalı tarafından taahhüt edilmiş, yüklenici sorumluluğunda olan belirli bir takvime bağlanan işin yapılması gereken tarihte yapılmadığını, bu nedenle müvekkil şirketler tarafından .... Noterliği'nin ... yevmiye nolu ve ...tarihli, ... yevmiye nolu ve ... tarihli, ... yevmiye nolu ve ... tarihli, ...yevmiye nolu ve ... tarihli ihtarnamelerin keşide edildiğini, ...tarihli ihtarnamede sözleşme gereği olan sorumlulukların yerine getirilmediğinin, işlerin süresinde yapılmadığının, A ve B blokların imalatının eşit olarak yapılmadığının, C bloğun dış cephe ve 3 dairenin iç imalatlarının ve tadilatlarının tamamlanmadığının, son çekilen ... tarihli ihtarnamede, ... ve ... tarihlerinde tüm tabliyelerin ve karkas inşaatın tamamlanmış olması gerekirken bunun yapılmadığının, diğer işlerinde taahhüt edilen sürede yerine getirilmediğinin ve ayrıca davalı şirketten alacaklı olduğunu iddia eden kişi ve kurumların alacaklarının tahsili için müvekkil şirketleri muhatap almaya çalıştığını, müvekkillere ihtar göndererek, mahkemelerde dava açarak itibarsızlaştırmaya çalıştıklarının bildirildiğini, bu dört ihtarnamenin de tebliğ edilemediğini, bu nedenle .... Asliye Ticaret Mahkemesi'nin ... D.İş sayılı dosyası ile tespit davası açtıklarını, yapılan keşifte inşaatın tamamen durduğunun ve herhangi bir imalatın yapılmadığının zabıt altına alındığını beyanla, taraflar arasında imzalanan sözleşmenin geriye dönük hüküm ifade edecek şekilde feshine ve iptaline, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalıya yüklenmesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir. Davalı usulüne uygun tebliğe rağmen davayı takip etmemiş, herhangi bir cevap da vermemiştir. Mahkememizce davacının tüm delilleri toplanmış, davacı vekili tarafından .... Noterliğinin ... tarih ... yevmiye nolu Düzenleme Şeklinde Taşınmaz Satış Vaadi ve Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi, inşaat ruhsatı, davalıya gönderilen ihtarname suretleri ibraz edilmiş, .... Asliye Ticaret Mahkemesi'nin ... D.İş E-K sayılı dosyası, davalı şirketin sicil kaydı, .... Noterliği'nin tebliğ şerhli ihtarname suretleri celp edilmiş, mahkemece resen seçilen inşaat mühendisi bilirkişi refakate alınarak mahallinde keşif yapılmış, davacı tanıkları keşifte usulüne uygun olarak dinl...