T.C. Ankara Batı ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ Esas - Karar No: 2018/470 Esas - 2019/151 T.C. Ankara Batı ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ KARAR TÜRK MİLLETİ ADINA ESAS NO : 2018/470 KARAR NO : 2019/151 BAŞKAN : ÜYE : ÜYE : KATİP : DAVACI : DAVALILAR : 1- : 2- VEKİLİ : 3- VEKİLİ : DAVA :TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVA TARİHİ : 03/10/2017 KARAR TARİHİ: 06/03/2019 K.YAZIM TARİHİ : 29/03/2019 Yukarıda tarafları yazılı davanın mahkememizce yapılan açık yargılaması sonunda; GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ : TALEP :Davacı Ankara Batı 1. Asliye Hukuk Mahkemesine sunduğu dava dilekçesinde özetle; davalı kooperatif ile diğer davalılar arasında "Düzenleme Şeklinde Gayrimenkul Satış Vaadi ve Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi" imzalandığını, inşaat süresinin sözleşmeden itibaren 48 ay olan süresinin 08.04.2009 tarihinde dolduğunu, kendisinin üyelik için başvurduğunu ve yönetim kurulunun 24.06.2005 tarihli kararı...
T.C. Ankara Batı ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ Esas - Karar No: 2018/470 Esas - 2019/151 T.C. Ankara Batı ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ KARAR TÜRK MİLLETİ ADINA ESAS NO : 2018/470 KARAR NO : 2019/151
BAŞKAN : ÜYE : ÜYE : KATİP : DAVACI : DAVALILAR : 1- : 2- VEKİLİ : 3- VEKİLİ : DAVA :TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVA TARİHİ : 03/10/2017 KARAR TARİHİ: 06/03/2019 K.YAZIM TARİHİ : 29/03/2019
Yukarıda tarafları yazılı davanın mahkememizce yapılan açık yargılaması sonunda; GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ : TALEP :Davacı Ankara Batı 1. Asliye Hukuk Mahkemesine sunduğu dava dilekçesinde özetle; davalı kooperatif ile diğer davalılar arasında "Düzenleme Şeklinde Gayrimenkul Satış Vaadi ve Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi" imzalandığını, inşaat süresinin sözleşmeden itibaren 48 ay olan süresinin 08.04.2009 tarihinde dolduğunu, kendisinin üyelik için başvurduğunu ve yönetim kurulunun 24.06.2005 tarihli kararı ile üyeliğinin kabul edildiğini, çekilen kura ile kendisine ... ada 1 parselde bulunan A Blok 18 numaralı dairenin teslim edildiğini, 7 yıldan fazla süredir fiilen kullanımında olduğunu, parasal yükümlülüklerini yerine getirdiğini, diğer üyelere konutlarının tahsis edilmesine rağmen kendisine tapu tahsisi yapılmadığını, taşınmazın halen arsa malikleri adına kayıtlı olduğunu, yüklenici olan kooperatifin edimini yerine getirmediği gerekçesiyle tapu devri yapmadıklarını belirterek, kendisine tahsis edilen dairenin tapu iptal ve tescile karar verilmesini talep ve dava etmiştir. e-imzalı e-imzalı e-imzalı e-imzalı
CEVAP :Davalı ...Kooperatifi vekili cevap dilekçesinde özetle; davacı dava konusu gayrimenkulün bedelini ödemiş olmakla kooperatife aidat borcu da bulunmadığını, diğer davalılar olan ... ve ... söz konusu sözleşme gereğince toplam 30 adet dairenin teslimini müteahhit olan müvekkili kooperatife sağlamaları gerekir iken tüm dairelerin teslimini gerçekleştirmediğini, diğer davalıların müvekkil kooperatife açmış olduğu Ankara Batı ... Asliye Hukuk Mahkemesinin ... E. Ve... K. sayılı dosyanın, taraflar arasında imzalanmış olan Ankara ... Noterliği 08/04/2005 tarih ve ...yevmiye nolu sözleşmeye dayalı olarak talep edilen gecikme cezası alacağı davası olduğunu, ilgili davalılar tüm dairelerini teslim almış olmalarına rağmen teslimde gecikildiği iddiası ile talepte bulunduklarını, davada, müvekkili kooperatifi 277.400,00 USD cezai şart ödemeye mahkum ettirdiğini, ilgili hüküm haksız olmasına rağmen müvekkili kooperatifin para sıkıntısı nedeniyle temyiz edilemediğini, davalılar bunun üzerine müvekkil kooperatife teslim etmeleri gereken ancak teslim etmedikleri dairelerin kooperatifin borcuna karşılık satışa çıkarılacağından bahsettiklerini, dava ile tescili talep edilen daireler de bunlardan biri olduğunu, diğer davalılar ile müvekkil kooperatif arasında akdedilen sözleşme gereğince müteahhide inşaatın bitirilmesini engelleyici hiçbir güçlük çıkarmayacaklarını taahhüt ettiklerini, ancak davalıların açmış oldukları gecikme cezası alacağı davaları ile kooperatifin %97 ora...