İlk derece mahkemesince verilen karar istinaf edilmekle, dosya kapsamı incelendikten sonra yapılan müzakere sonucu gereği düşünüldü; I. DAVA Davacı vekili açtığı dava ile, taraflar arasında ... Mah. ... ada ... parsele ilişkin Antalya 8. Noterliğinin 14/04/2006 tarih ve ... yevmiye nolu kat karşılığı inşaat sözleşmesi, aynı noterliğin 04/10/2006 tarih ve ... yevmiye nolu, 09/11/2006 tarih ... yevmiye nolu tadil sözleşmeleri yapıldığını, buna göre inşaatın teslim tarihinin 15/11/2006 tarihinden itibaren 30 ay olup teslimin 15/05/2009 tarihinde gerçekleşmesi gerektiğini, davacı arsa sahibine 25 adet bağımsız bölüm düştüğünü, düğün salonu hariç 24 adet bağımsız bölümün anahtarının 24/10/2009 tarihinde teslim edildiğini, iskanın 15/06/2010 tarihinde alındığını ... blok ... nolu düğün salonunun iskanının alınmadığını, kira kaybı sebebiyle sorumluluğun iskan alınıncaya kadar devam ettiğini,...
T.C. ANTALYA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ YEDİNCİ HUKUK DAİRESİ T Ü R K M İ L L E T İ A D I N A İ S T İ N A F K A R A R I
İncelenen Kararın Mahkemesi : Antalya 3. Asliye Ticaret Mahkemesi Tarihi : 24/12/2018 Davanın Türü : Tazminat/ Gecikme tazminatı Dava Tarihi : 26/04/2011
İlk derece mahkemesince verilen karar istinaf edilmekle, dosya kapsamı incelendikten sonra yapılan müzakere sonucu gereği düşünüldü; I. DAVA Davacı vekili açtığı dava ile, taraflar arasında ... Mah. ... ada ... parsele ilişkin Antalya 8. Noterliğinin 14/04/2006 tarih ve ... yevmiye nolu kat karşılığı inşaat sözleşmesi, aynı noterliğin 04/10/2006 tarih ve ... yevmiye nolu, 09/11/2006 tarih ... yevmiye nolu tadil sözleşmeleri yapıldığını, buna göre inşaatın teslim tarihinin 15/11/2006 tarihinden itibaren 30 ay olup teslimin 15/05/2009 tarihinde gerçekleşmesi gerektiğini, davacı arsa sahibine 25 adet bağımsız bölüm düştüğünü, düğün salonu hariç 24 adet bağımsız bölümün anahtarının 24/10/2009 tarihinde teslim edildiğini, iskanın 15/06/2010 tarihinde alındığını ... blok ... nolu düğün salonunun iskanının alınmadığını, kira kaybı sebebiyle sorumluluğun iskan alınıncaya kadar devam ettiğini, düğün salonunun imalatının tamamlanmadığını, teslim edilmediğini, bu nedenle düğün salonu yönünden kira kaybının halen devam ettiğini bu konudaki talep ve dava haklarını saklı tuttuklarını, Antalya 3. Asliye Ticaret Mahkemesinin ... Esas sayılı dosyasında açılan kira alacağı davasında teslim tarihi olan 15/05/2009 tarihinden dava tarihi olan 06/08/2009 tarihine kadar olan dönemin kira alacağının kabulüne karar verildiğini, bu davada 06/08/2009 tarihinden iskan alındığı 15/06/2010 tarihine kadar olan süredeki kira tazminatını talep ettiklerini ileri sürerek şimdilik 57.500,00 TL'nin(ıslahla 125.000,00 TL) davalıdan alınarak davacıya verilmesine, alacağa ticari avans faizi uygulanmasına karar verilmesini talep ve dava etmiştir. II. CEVAP Davalı vekili cevap dilekçesi ile, Antalya 3. Asliye Ticaret Mahkemesinin ... Esas sayılı dosyasının temyiz edildiğini ve Yargıtayda olduğunu, davacının sözleşmenin ifasını engellediğini, taşınmazların 24/10/2009 tarihli tutanak ile teslim edildiğini, tamamlanan inşaata ruhsat alınmasının engellendiğini, 30/04/2009 tarihinde iskan için belediyeye başvuru yapıldığını, davacı tarafın vekil tayin ettiği ...'ü azlederek iş bitim belgesini imzalamadığını, iskan alınmasını engellediğini, davacının ... Belediyesince mühürlenen inşaatta kendisine ait 2 adet dükkanı birleştirerek kiraya verdiğini, 24/10/2009 tarihinde bağımsız bölümleri teslim aldığını, yüklenicinin ifa sırasında davacı tarafından engellendiğini ve gecikmeye sebebiyet verdiğini, tadil sözleşmesi ile düğün salonu yönünden ortaklığın tasfiyesi hakkında düzenleme yapıldığını, davacıya tadil sözleşmesine göre proje tadilatına onay vermesi için ihtarname çekildiğini, bu nedenle ifaya izin davasının Antalya 1. Asliye Ticaret Mahkemesinin ... Esas sayılı dosyasında açıldığını, davacının sözleşmenin ifasını engelle...