Birleşen Denizli Asliye Ticaret Mahkemesi'nin ... E. Sayılı Dosyası Davanın Türü : İtirazın İptali (ticari Satım) Birleşen Denizli Asliye Ticaret Mahkemesi'nin ... E. Sayılı Dosyası Davanın Türü : Alacak (Eser Sözleşmesi) Mahalli mahkemenin kararına karşı istinafa başvurulmuş olmakla, Dairemiz Üyesi tarafından hazırlanan rapor incelendi. Yapılan müzakere sonucu, GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ Ana davada ( Denizli Asliye Tic. Mah. ... Esas): davacı vekili açtığı dava ile; davacı şirketlerin oluşturduğu İş Ortaklığı ile davalı ...ya ait kısaca ... Isı firması arasında Denizli Pamukkale Üniversitesi Psikiyatri Hastanesi inşaatında Sıhhi Tesisat İşleri, Kalorifer Tesisat İşleri, Müşterek Tesisat İşleri, Havalandırma ve Klima Tesisatı İşleri, Otomatik Kontrol Tesisatı İşleri, Yangın Tesisatı İşleri, Süs Havuzu Tesisat İşleri ve Kazan Dairesi Tesisat İşleri konusunda anlaşma yapıldığını, 30/11/2012...
T.C. ANTALYA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 7. HUKUK DAİRESİ T Ü R K M İ L L E T İ A D I N A İ S T İ N A F K A R A R I İncelenen Kararın Mahkemesi : Denizli Asliye Ticaret Mahkemesi Tarihi : 19/01/2021 Davanın Türü : Alacak (Eser Sözleşmesi) Birleşen Denizli Asliye Ticaret Mahkemesi'nin ... E. Sayılı Dosyası Davanın Türü : İtirazın İptali (ticari Satım) Birleşen Denizli Asliye Ticaret Mahkemesi'nin ... E. Sayılı Dosyası Davanın Türü : Alacak (Eser Sözleşmesi) Mahalli mahkemenin kararına karşı istinafa başvurulmuş olmakla, Dairemiz Üyesi tarafından hazırlanan rapor incelendi. Yapılan müzakere sonucu, GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ Ana davada ( Denizli Asliye Tic. Mah. ... Esas): davacı vekili açtığı dava ile; davacı şirketlerin oluşturduğu İş Ortaklığı ile davalı ...ya ait kısaca ... Isı firması arasında Denizli Pamukkale Üniversitesi Psikiyatri Hastanesi inşaatında Sıhhi Tesisat İşleri, Kalorifer Tesisat İşleri, Müşterek Tesisat İşleri, Havalandırma ve Klima Tesisatı İşleri, Otomatik Kontrol Tesisatı İşleri, Yangın Tesisatı İşleri, Süs Havuzu Tesisat İşleri ve Kazan Dairesi Tesisat İşleri konusunda anlaşma yapıldığını, 30/11/2012 tarihli sözleşmenin 13.1 maddesinde Yukarıda belirlenen şartlarda proje ve imalat esaslarına uygun olarak istenilen süre ve Teknik şartnamelere uygun olarak zamanında teslim edilmemesi durumunda her gün için 2.000,00 TL cezai bedeli şimdiden kabul etmiş sayılır. Hükmünü yazdıklarını, davalı tarafın taahhüt etmiş olduğu işi tamamlamaması üzerine Denizli 7.Noterliğinde 25 Kasım 2014 ... Yevmiye nolu ile 10 Kasım 2014 tarih ve ... Yevmiye nolu ihtarnamesi ile iki kez ihtar çekildiğini, dava dışı Pamukkale Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı tarafından 07/01/2015 ---... evrak tarih ve sayı ile yazı ile eksikliklerin tamamlanması için davacı iş ortaklığına tebligat yapıldığını, bunun üzerine sözleşme ile ... (HTS firması ile kalan eksik işler için sözleşme yapıldığını) davalı taraf ile anahtar teslim iş bedeli olan 2.400.000 TL ödendiğini, madde 6.1 de İşin süresi 01/12/2012 tarihinde başlar, 15/12/2013 tarihinde anahtar teslim edilir. Hükmü yazıldığını, fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydı ile şimdilik 50 günlük gecikme için sözleşme gereğince 50.000,00 TL tazminat alacağının dava tarihinden işleyecek ticari faizi ile birlikte tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir. Davalı vekili cevap dilekçesi ile;sözleşmenin 6. Maddesine göre işin süresinin (01/12/2012-15/12/2013e kadar olduğunu) yani toplam 13 ay 15 gün olduğunu, işyeri teslim ve işe başlama tutanağına göre işyeri teslimi ile işe başlama tarihinin 25/04/2014 olduğunu, davacılar vekilinin ne ihtarnamelerinde ne de dava dilekçesinde gecikme cezasını kaç gün için talep ettiğini belirtmediğini, müvekkili firmanın işe başlayabilmesi için öncelikle işyeri tesliminin gerektiğini, ikinci olarak da müvekkilinin işini ileri imalatlara taşıyabilmesi için diğer tüm işyeri imalatlarına entegrasyonu gerektiğini, örneğin davacı tarafın elektrik temin edecek ki çalışma...