Mahkememizde görülmekte olan Alacak (Ticari Satımdan Kaynaklanan) davasının yapılan açık yargılaması sonunda, GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; ...AŞ. Grup şirketi ve iştiraki müvekkili ... alüminyum şirketi ile ... Ltd. (...) Şirketi arasında 16/10/2015 tarihli çerçeve sözleşme akdedildiğini, müvekkili ile ... arasında toplamda 26.739 ton malın müvekkiline satımına ve teslimine ilişkin 07/01/2020 tarihli satın alma sözleşmesi imzalandığını, ... tarafından hazırlanan proforma faturaların müvekkili tarafından imzalanarak ...'ya iletildiğini, ...'nın sözleşme kapsamıda yükümlülüklerini çeşitli nedenler ile tam ifa edememesi nedeniyle ilerleyen süreçte sözleşmede revizeler yapıldığını, 24/04/2020 tarihli 1 nolu revize ile 5.887 tonu ... tarafından yüklenen 26.739 tonluk siparişin 7.829 tonluk kısmının indirilerek 13.023 tonluk kısmının teslim tarihinin ötelenmesi...
T.C. İSTANBUL 21. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ
ESAS NO : 2023/611 Esas KARAR NO : 2026/29
DAVA : Alacak (Ticari Satımdan Kaynaklanan) DAVA TARİHİ : 10/10/2023 KARAR TARİHİ : 14/01/2026
Mahkememizde görülmekte olan Alacak (Ticari Satımdan Kaynaklanan) davasının yapılan açık yargılaması sonunda, GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; ...AŞ. Grup şirketi ve iştiraki müvekkili ... alüminyum şirketi ile ... Ltd. (...) Şirketi arasında 16/10/2015 tarihli çerçeve sözleşme akdedildiğini, müvekkili ile ... arasında toplamda 26.739 ton malın müvekkiline satımına ve teslimine ilişkin 07/01/2020 tarihli satın alma sözleşmesi imzalandığını, ... tarafından hazırlanan proforma faturaların müvekkili tarafından imzalanarak ...'ya iletildiğini, ...'nın sözleşme kapsamıda yükümlülüklerini çeşitli nedenler ile tam ifa edememesi nedeniyle ilerleyen süreçte sözleşmede revizeler yapıldığını, 24/04/2020 tarihli 1 nolu revize ile 5.887 tonu ... tarafından yüklenen 26.739 tonluk siparişin 7.829 tonluk kısmının indirilerek 13.023 tonluk kısmının teslim tarihinin ötelenmesi konusunda anlaşmaya varıldığını, ... nın 14/12/2020 tarihli mesajı ile başlayan ve devam eden süreçte ...' nın navlun bedellerinin yükselmesi, malların limanlara taşınmasında karşılaştıkları zorluklar, üretim maliyetlerinin artması ve bunlar gibi çeşitli bahanelerle zarar ettiklerini, bildirerek müvekkilinden satımı ve teslimi üstlenilen malların birim fiyatlarının arttırılmasını talep ettiklerini, ...' dan kaynaklanan ve kabul edilemez sebeplerle yükümlülüklerinin ifa edilmemeye devam edilmesi halinde müvekkilinin anılan tarih itibariyle en az 2.713.260 USD zararının doğacağını ...'ya bildirildiğini, yapılan görüşmeler sunucunda doğan zararı ...'nın kabul etmediğini, önceki revizelere ek olarak 4 nolu revizenin imzalandığını, ...' nın kusuru nedeniyle müvekkilinin zararının Nisan 2021- Temmuz 2021 tarihleri arasında tazmin etmesi, daha önce kararlaştırılan kalite standartlarına uygun olarak Haziran 2021- Aralık 2021 arasında en az 7.750 ton mal satışı gerçekleştirmesi, ...' nın yükümlülüklerine uymaması halinde kararlaştırılan müvekkilinin cezai şart, kar kaybı, gelecek iş kaybı, üretim kaybı, yapmış olduğu sözleşmelerden kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere doğrudan veya dolaylı tüm zararını tazmin etmesi, ...'nın yükümlülüklerine uymaması halinde müvekkilinin tüm zararlarının tazminine ilaveten harhangi bir hükme gerek olmaksızın ilk taleple zamanında teslim edilmeyen her bir ton mal başına 1.820 USD ödemesi olmak üzere revize hükümlerini kararlaştırdıklarını, ilerleyen süreçte yükümlülüklerini yerine getirmeyen ... ile 5 nolu revize imzalandığını, ... tarafından satımı ve teslimi üstlenilen 11.500 tonluk malın yalnızca 7.974 tonluk kısmının teslim edilmiş olduğunu ve imzalanan sözleşmelere ve revizelere aykırı olarak 3.256 ton malın hazırda olmasına rağmen müvekkiline teslim edilmediğini, teslim edilmeyen malları için ... ' ya yazı gönderdiklerini, yazı ile malların teslim edilmem...