DAVANIN KONUSU : Tazminat (Hizmet Sözleşmesinden Kaynaklanan) KARAR TARİHİ : .. GEREKÇE TARİHİ : .. .. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin .. Karar sayılı kararı aleyhine davacı vekili istinaf başvurusunda bulunduğundan dosyanın yapılan incelemesi sonunda; GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ; I. DAVA: Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; taraflar arasında .. tarihinde ....ilçesi . ..nde inşa edilecek 66 konut, ..2 ticaret merkezi, 2 cami ile alt yapı ve çevre düzenleme işlerinin elektrik tesisat ve montajının yapılmasına ilişkin uzman ekip sözleşmesi imzalandığını, müvekkilinin sözleşme kapsamındaki işlerini eksiksiz ve kusursuz şekilde yerine getirdiğini, ancak davalıların inşaatı süresinde tamamlamamaları nedeniyle elektrik işlerinin aksadığını, buna rağmen müvekkili aleyhine haksız ihtarname gönderilerek işin tamamlanmasının istendiğini, yapılan işlerin ... Hukuk Mahkemesinin .. Değişik İş sayılı...
T.C. GAZİANTEP BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 17. HUKUK DAİRESİ
ESAS NO : .. KARAR NO : ..
TÜRK MİLLETİ ADINA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ KARARI
BAŞKAN : .. ÜYE : .. ÜYE :.. KATİP : ..
İNCELENEN KARARIN MAHKEMESİ : GAZİANTEP 3. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ TARİHİ : .. NUMARASI :.. DAVACI :.. VEKİLİ : Av. .. DAVALI : .. VEKİLLERİ : Av. .. DAVALI : 2 .. VEKİLİ : Av... DAVANIN KONUSU : Tazminat (Hizmet Sözleşmesinden Kaynaklanan) KARAR TARİHİ : .. GEREKÇE TARİHİ : ..
.. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin .. Karar sayılı kararı aleyhine davacı vekili istinaf başvurusunda bulunduğundan dosyanın yapılan incelemesi sonunda; GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ; I. DAVA: Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; taraflar arasında .. tarihinde ....ilçesi . ..nde inşa edilecek 66 konut, ..2 ticaret merkezi, 2 cami ile alt yapı ve çevre düzenleme işlerinin elektrik tesisat ve montajının yapılmasına ilişkin uzman ekip sözleşmesi imzalandığını, müvekkilinin sözleşme kapsamındaki işlerini eksiksiz ve kusursuz şekilde yerine getirdiğini, ancak davalıların inşaatı süresinde tamamlamamaları nedeniyle elektrik işlerinin aksadığını, buna rağmen müvekkili aleyhine haksız ihtarname gönderilerek işin tamamlanmasının istendiğini, yapılan işlerin ... Hukuk Mahkemesinin .. Değişik İş sayılı dosyasında kayıt altına alındığını, sözleşmeye göre bedelin ..ının nakit..unun teminat olarak ödenmesi gerektiği halde .. tarafından davalılara ödeme yapılmasına rağmen müvekkiline ödeme yapılmadığını, bu hususlara dair davalılara ihtarname gönderildiğini ancak sonuç alınamadığını belirterek davalıların kusuruyla oluşan artan malzeme ve işçilik masraflarını, .. talep etmiş olduğu test ücretlerinin ve davalıların nakden ödemesi gereken bedelleri çek ile ödemesi nedeniyle ortaya çıkan zararı doğduğu tarihten itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davalılardan tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir. II. CEVAP: Davalı . .. İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. vekili cevap dilekçesinde özetle; müvekkili şirketin .. Yapı ile oluşturduğu iş ortaklığı kapsamında ..den .. 66 konut, 2 ticaret merkezi ve 2 cami inşaatı ile altyapı ve çevre düzenleme işini ihale yoluyla aldığını, bu işin elektrik işlerinin davacı şirkete verildiğini, davacının işe başladıktan sonra .. tarihine kadar süre uzatım talebinde bulunduğunu ve bu talebin kabul edildiğini, ancak davacının yeterli personel çalıştırmaması nedeniyle işlerin yavaş ilerlediğini, bu sebeple .. tarihinde noter aracılığıyla ihtarname çekilerek işin zamanında tamamlanmasının talep edildiğini, davacının ihtara cevap vermediği gibi işi tamamen durdurduğunu, bu nedenle.. tarihinde ikinci kez ihtarname çekildiğini ve... Sulh Hukuk Mahkemesini.. Değişik İş sayılı dosyasıyla tamamlanamayan işlerin tespitinin yapıldığını, davacının ise .. tarihinde noter kanalıyla maddi yetersizlik nedeniyle sözleşmeyi tek taraflı feshettiğini, aralarındaki sözleşmeye göre ..den ödeme alındıktan sonra davacıya ödeme yapıldığını ve hak edişlerinin ödendiğini, işçilik ve malzeme fiya...