Davacı tarafından mahkememize açılan dava dosyasının incelenmesi sonunda; İSTEM: Davacı vekilinin dava dilekçesinde özetle; Davacı müvekkillerinin, İstanbul İli, ... İlçesi, ... Mah, ... Ada, ... Parsel ve ... Ada, ... Parselde kayıtlı arsalar üzerinde 6306 Sayılı Kanun Kapsamında Kentsel Dönüşüm Amaçlı Arsa Satışı Karşılığı Gelir Hasılat Paylaşımı Usulü (Kaper Sitesi) inşaat yapılması işini üstlendiklerini, davalı firmanın ise müvekkili şirketi ile tanzim ettiği 06.01.2024 tarihli Taşeron Sözleşmesi kapsamında 'İstanbul İli, ... İlçesi, ... Mah, ... Ada, ... Parsel ve ... Ada, ... Parsel Sayılı Taşınmazlarda (... Sitesi) 6306 Sayılı Kanun Kanun Kapsamında Kentsel Dönüşüm Amaçlı Arsa Satışı Karşılığı Gelir Hasılat Paylaşımı Usulü İle İnşaat Yapılması İşi'ne ait mekanik işlerinin yapımını, bahsi geçen sözleşme şartlarında taahhüt ederek üstlendiğini, davalı şirketin, taahhüdü altında...
T.C. BAKIRKÖY 2. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ
ESAS NO : 2025/991 Esas KARAR NO : 2025/982
DAVA : Alacak (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan) DAVA TARİHİ : 23/05/2025 KARAR TARİHİ : 21/10/2025 GEREKÇELİ KARARIN YAZILDIĞI TARİH : 24/10/2025 Davacı tarafından mahkememize açılan dava dosyasının incelenmesi sonunda; İSTEM: Davacı vekilinin dava dilekçesinde özetle; Davacı müvekkillerinin, İstanbul İli, ... İlçesi, ... Mah, ... Ada, ... Parsel ve ... Ada, ... Parselde kayıtlı arsalar üzerinde 6306 Sayılı Kanun Kapsamında Kentsel Dönüşüm Amaçlı Arsa Satışı Karşılığı Gelir Hasılat Paylaşımı Usulü (Kaper Sitesi) inşaat yapılması işini üstlendiklerini, davalı firmanın ise müvekkili şirketi ile tanzim ettiği 06.01.2024 tarihli Taşeron Sözleşmesi kapsamında 'İstanbul İli, ... İlçesi, ... Mah, ... Ada, ... Parsel ve ... Ada, ... Parsel Sayılı Taşınmazlarda (... Sitesi) 6306 Sayılı Kanun Kanun Kapsamında Kentsel Dönüşüm Amaçlı Arsa Satışı Karşılığı Gelir Hasılat Paylaşımı Usulü İle İnşaat Yapılması İşi'ne ait mekanik işlerinin yapımını, bahsi geçen sözleşme şartlarında taahhüt ederek üstlendiğini, davalı şirketin, taahhüdü altında devam eden işler kapsamında verilmiş olan iş programından saptığını ve geciktiğini, bünyesinde yeterli sayıda ve nitelikte teknik personel yahut işçi çalıştırmadığını ve tüm bunlara bağlı olarak projenin tamamında ciddi gecikmelere sebebiyet verdiğini, yaşanan gecikmeden ötürü projenin tamamındaki imalatlarda kullanılacak malzeme ve işçilik maliyetlerinde fahiş oranlarda artış olduğunu, imalat kalitesi geri dönülemez nitelikte etkilendiğini ve hatalı imalatların diğer tüm imalatları etkilediğini, davalı firmaya Kadıköy .... Noterliği'nin 14.08.2024 Tarih ve ... yevmiye numaralı ihtarnamesi gönderildiğini, İşbu ihtarnamenin davalı şirkete 15.08.2024 tarihinde tebliğ edilmişse de ihtarnamede bahsi geçen hususların yerine getirilmediğinden, taraflar arasında akdedilen sözleşmenin müvekkili şirketi tarafından haklı sebeple, tek taraflı, tekrardan bildirime hacet olmaksızın ve tazminatsız olarak feshedildiğini beyan ederek davanın kabulü ile ve fazlaya ilişkin tüm hak ve alacakları saklı kalmak kaydıyla; 1.000,00-TL (şimdilik) yapılacak keşif icrası ve bilirkişi incelemesi neticesinde ve dosya kapsamına sunulan, sunulacak ve yine mahkemece toplanacak delilleri kapsamında (Taraflar arasında akdedilen sözleşmeler, ekleri, keşif listesi, iş programı, teknik şartnameler, tutanaklar, saha tespit durum tespit raporları, fotoğraflar, videolar, ihtarnameler, ek protokoller, hakkediş raporları, ilerleme raporları, durum tespit raporları, idare tutanakları, şantiye tutanakları, ihtarlar, ihbarlar, ... yazışmaları, mail kayıtları, fotoğraflar, video görüntüleri, banka kayıtları, dekontlar, makbuzlar, belediye, tapu kayıtları, imar, çap, kroki vb.) tespiti neticesinde; davalı ... Yapı tarafından taahhüt edilen ancak yerine getirilmeyen edimler karşılığında, TBK'nın sebepsiz zenginleşmeye dair hükümleri ve ilgili yasal sair mevzuat uyarınca, davacı müvek...