Mahkememizde görülmekte olan Tazminat (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan) davasının yapılan açık yargılaması sonunda, GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: DAVACININ İSTEMİNİN ÖZETİ: Davacı vekili dava dilekçesinde özetle;Müvekkil şirketin, ... Mah. ...r Mevkii No: 2 Kepsut-Balıkesir adresinde bulunan işyerine, müvekkil şirket yetkilisi makine mühendisi...çizdiği özel projeli makine imalatı yaptırmak istediğini, müvekkilinin çizmiş olduğu bu projeyi davalı tarafa sunarak yapıp yapamayacağını sorduğunu, davalı şirketin kabulü ile 28.04.2021 tarihinde müvekkil şirkete fiyat teklifinde bulunulduğunu, teklife göre projeli özel imalat ve montaj konulu makine karşı tarafça 159.654,00 TL bedel karşılığında 22 iş günü içerisinde müvekkil şirketin ...Mah. ...Mevkii No: ... Kepsut-Balıkesir adresine teslimi ile kurulumunun yapılması gerektiğini, müvekkil şirket tarafından söz konu teklif ve sözleşme gereği, davalı...
T.C. İZMİR 3. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ ESAS NO : 2022/823 Esas KARAR NO : 2025/658 DAVA : Tazminat (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan) DAVA TARİHİ : 10/10/2022 KARAR TARİHİ : 03/07/2025 Mahkememizde görülmekte olan Tazminat (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan) davasının yapılan açık yargılaması sonunda, GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: DAVACININ İSTEMİNİN ÖZETİ: Davacı vekili dava dilekçesinde özetle;Müvekkil şirketin, ... Mah. ...r Mevkii No: 2 Kepsut-Balıkesir adresinde bulunan işyerine, müvekkil şirket yetkilisi makine mühendisi...çizdiği özel projeli makine imalatı yaptırmak istediğini, müvekkilinin çizmiş olduğu bu projeyi davalı tarafa sunarak yapıp yapamayacağını sorduğunu, davalı şirketin kabulü ile 28.04.2021 tarihinde müvekkil şirkete fiyat teklifinde bulunulduğunu, teklife göre projeli özel imalat ve montaj konulu makine karşı tarafça 159.654,00 TL bedel karşılığında 22 iş günü içerisinde müvekkil şirketin ...Mah. ...Mevkii No: ... Kepsut-Balıkesir adresine teslimi ile kurulumunun yapılması gerektiğini, müvekkil şirket tarafından söz konu teklif ve sözleşme gereği, davalı şirketin ...Bankası A.Ş. Gıda Çarşısı/İzmir Şubesi TR...nolu hesabına 28.04.2021 tarihinde 25.000,00 TL, 28.04.2021 tarihinde 35.000,00 TL, 06.07.2021 tarihinde 15.000,00 TL olmak üzere toplamda 75.000,00 TL ödeme yapılmasına rağmen, davalı şirket imalat ve montajı süresinde yapılmadığını, Projeli özel imalat ve montaj konulu malların söz konusu tarihten çok sonra Ağustos 2021 ayı içinde müvekkil şirketin fabrikasına teslim edildiğini, müvekkil şirkete teslim edilen malların sözleşme şartlarına uygun imal edilmediğini, malların bağlantılarının yapılmadığını ve kusurlarının olduğunun görüldüğünü, müvekkil şirket, bu projeden gelecek ürünün eksiksiz bir şekilde süresinde teslim edileceğini düşünerek, bu ürünün satışı konusunda 17.05.2021 tarihinde sözleşme imzaladığını, fakat...Yağ Sanayi şirketine, söz konusu olay sebebiyle müvekkil şirketçe zamanında teslimat yapılamadığını, ... Bitkisel Yağ Sanayi süresinde mal teslimi yapılmadığından 12.08.2021 tarihinde müvekkil şirkete sözleşmedeki cezai şart yönünden ihtarname çekildiğini, müvekkil şirket tarafından,... Bitkisel Yağ Sanayi şirketine bu ihtarname sebebiyle 8.914,19 TL ceza-i şart bedelini 09.07.2021 tarihinde ödemek zorunda kaldığını, müvekkil şirket tarafından davalı şirkete, Karşıyaka... Noterliğinin 17.08.2021 tarih ve... nolu ihtarnamesi ile davalı şirketin sözleşme şartlarını zamanında yerine getirmemesi, geç teslim edilen malların ise kullanabilir durumda olmaması, sözleşme şartlarını ihtiva etmemesi sebebiyle sözleşmenin feshi, ödenmiş olan 75.000,00-TLnin iadesi, ayrıca bu projeden gelecek ürünün eksiksiz bir şekilde süresinde teslim edileceğini düşünerek, bu ürünün satışı konusunda 17.05.2021 tarihinde sözleşme imzaladığı... Bitkisel Yağ Sanayi şirketine süresinde mal teslimi yapılmadığını, söz konusu şirketin 12.08.2021 tarihinde müvekkil şirkete sözleşmedeki cezai şart yönünden ihtarname çekildiğini, bu ihtarname sebebi...